简单分包合同模板2024年

简单分包合同模板2024年合同编号：__________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程工期：_______1.6工程质量标准：_______第二条分包范围2.1乙方分包承担的工程内容为：_______2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。2.3乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的相关配套工作。第三条工程价款3.1本项目分包工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方完成合同约定工程进度的_______%时，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为进度款；（3）结算款：乙方完成全部合同约定的分包工程并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为结算款。第四条工程质量和验收4.1乙方应保证分包工程质量符合国家及行业标准，确保工程安全、环保、节能、美观等方面的要求。4.2乙方应按照甲方的要求，提供完整的施工资料和验收资料。4.3甲方应在收到乙方提交的验收资料后_______日内组织验收，并在验收合格后_______日内支付结算款。4.4若分包工程验收不合格，乙方应在验收不合格通知书中规定的时间内进行整改，直至验收合格。第五条工程变更和索赔5.1在合同履行过程中，如发生工程变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。（1）合同总价款的调整，按照变更后的工程量及合同单价进行计算；（2）合同总价款的调整，不得低于原合同总价款的_______%。5.3乙方在合同履行过程中，如因甲方原因导致工期延误或费用增加，乙方有权向甲方提出索赔。第六条违约责任6.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。6.2甲方未按照约定支付工程价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的_______%。第七条争议解决7.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2若本合同发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______个月。8.3合同签订后，甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰注明甲乙双方的名称、地址等基本信息，确保合同主体的合法性。2.详细工程描述：工程名称、地点、内容、规模、工期和质量标准等应详细明确，避免因描述不清导致的争议。3.分包范围和责任：应明确乙方分包的具体工程内容和责任，以及与甲方的关系和配合要求。4.工程价款及支付方式：合同中应详细约定工程价款的总额、预付款、进度款和结算款的支付比例及时间。5.质量和验收：明确工程质量标准，规定验收程序和时间，以及不合格情况下的处理方式。6.工程变更和索赔：约定工程变更的处理原则和索赔程序，确保双方权益。7.违约责任：明确双方违约责任，包括违约金的比例和计算方式。8.争议解决：约定争议解决的方式和地点，通常为合同签订地人民法院。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如出现争议，双方应通过友好协商解决。2.法律途径：若协商不成，可依据合同约定，向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的当事人，包括自然人和法人。2.预付款：合同履行前，甲方预先支付给乙方的部分款项，用于乙方开展工程前期工作。3.进度款：根据工程进度，甲方按照约定比例支付给乙方的款项。4.结算款：工程完成后，甲方按照约定比例支付给乙方的一笔款项。5.工程变更：合同履行过程中，对原合同内容进行的修改或调整。6.索赔：合同一方因对方违约或其他原因，向对方提出经济补偿的要求。7.违约金：合同一方违约时，按照合同约定应向对方支付的赔偿金。8.争议解决：合同双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行处理。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：大型公共基础设施建设，如地铁、桥梁等。补充条款：考虑到这类工程对公共安全影响重大，双方应在合同中增加如下条款：“为保证工程质量和公共安全，乙方需定期进行安全评估，并在发现安全隐患时及时通知甲方，共同制定整改措施。”2.场合：环保要求严格的工程，如化工、冶炼等。补充条款：由于这类工程对环境的影响较大，可以增加：“乙方在施工过程中必须严格遵守国家及地方环保法规，对产生的污染物进行处理，确保不对环境造成损害。”3.场合：涉及文化遗产保护的工程，如古建筑修复。补充条款：为保护文化遗产，双方应增加：“乙方在施工过程中应尊重文化遗产的原貌，采用传统工艺和材料，并接受甲方及相关部门的监督。”4.场合：国际合作项目，涉及跨国支付和沟通。补充条款：考虑到跨国合作的特殊性，可以增加：“双方应使用国际通用语言进行沟通，并采用双方认可的国际支付方式，以便利合同执行。”合同所需要的附件列表：1.附件一：工程详细图纸和技术规范2.附件二