版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同双方:甲方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________乙方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为道路建设项目的业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,双方经充分协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方应按照合同约定的工程内容、工程量和质量标准完成施工,甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按逾期付款方式向乙方追偿。3.2乙方应按照合同约定的质量标准完成施工,如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等责任。3.3甲方应按照合同约定的时间向乙方支付合同价款,如甲方逾期支付,应按逾期付款方式向乙方支付违约金。第四条合同变更和解除4.1合同履行过程中,如甲乙双方同意变更或解除合同,需签订书面变更协议或解除协议,并经双方盖章生效。4.2如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。第五条违约责任5.1甲乙双方违反合同约定的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。5.2甲方逾期支付合同价款,乙方逾期完成工程,按本合同约定的逾期付款方式支付违约金。第六条争议解决6.1合同履行过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格并办理完毕竣工结算手续后终止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应遵守中华人民共和国相关法律法规,双方应确保合同内容的合法性。解决办法:双方在签订合应仔细审查合同内容,确保不违反国家法律、法规。如有疑问,可咨询专业法律人士。2.合同价款的支付和收取应符合国家关于工程建设资金管理的相关规定。解决办法:甲方应按照国家相关法律法规和政策,按时足额支付合同价款;乙方应按照合同约定接受支付,不得擅自提高工程造价。3.工程质量应符合国家关于道路建设的相关标准和规范。解决办法:乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,甲方有权对工程质量进行监督和检查。4.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或解除合同。解决办法:如有合同变更或解除的需求,双方应协商一致,并签订书面协议。5.如有争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法:双方在签订合应明确约定争议解决的方式和管辖法院。涉及到的法律名词及名词解释:1.甲方:指道路建设项目的业主。2.乙方:指具备相应资质和能力的施工单位。3.合同价款:指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.工期:指双方约定的完成工程所需的时间。5.质量标准:指国家关于道路建设的相关标准和规范。6.违约金:指一方违约时,按照合同约定向对方支付的赔偿金。7.不可抗力:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。8.逾期付款:指一方未按合同约定时间支付合同价款的行为。9.争议解决:指双方在合同履行过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合:1.适用于道路建设项目的施工合同签订。2.适用于双方为明确道路建设项目的施工权利和义务,确保工程质量、进度和投资控制等目标的达成。补充条款:1.工程变更:如工程内容、规模、质量标准等发生变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容和相应的合同价款调整。2.工程延期:如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按逾期付款方式向乙方追偿。如因不可抗力等原因导致工程延期,双方可协商变更或解除合同。3.工程验收:工程完成后,甲方应组织验收。如工程质量不符合约定,乙方应承担返工、维修等责任。4.竣工结算:工程验收合格后,双方应按照合同约定的计价方式和计价标准办理竣工结算。附件列表:1.工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 基于工业视觉+AI商用车自动智能检测
- 政策性银行服务中药材产业与中医药发展考核试卷
- 电子测量技术在医疗设备中的应用考核试卷
- 渔业机械产业链的智能化升级路径考核试卷
- 畜牧业土地资源利用与规划考核试卷
- 电力设施绝缘子检测与维护考核试卷
- 初一下英语北师大版学习总结技巧
- 掌握同分母分数加减法的要点解析
- 苏教版独特见解动物行为的四种类型
- 小学北师大版二年级数学教学
- 构成设计基础-课件
- 武汉长江大桥-解说-课件
- 新职业英语1酒店英语-Unit-2
- 2023年小升初语文专项练习《地名人名拼写规则》(含答案)
- 国家开放大学电大《MySQL数据库应用》网络核心课实验训练1及3答案
- 学校励志教育系列资料-打造狼性团队-高中主题班会
- 病理学(吉林大学)智慧树知到答案章节测试2023年
- 康复医学概论(课件)
- 工信素质能力提升年活动开班式讲稿
- 长寿功三校解析
- CNG加气站HSE检查标准
评论
0/150
提交评论