建设工程施工合同示范文本hnjs2024年

建设工程施工合同示范文本hnjs2024年合同编号：____________一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：详见附件一《施工图纸及工程量清单》。4.工程规模：_______5.工期要求：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、合同价款1.本工程合同价款为人民币_______元（大写：_______元整），具体金额详见附件二《工程预算书》。2.除非双方另有约定，本合同价款为固定价，不因市场材料价格波动、政策调整等因素而调整。三、施工准备1.甲方应在本工程开工前，向乙方提供施工图纸、施工方案、施工技术要求等相关资料。2.乙方应按照甲方提供的资料，编制施工组织设计，报甲方审批。3.甲方应负责办理本工程所需的各类政府审批手续，乙方应予以协助。四、施工过程1.乙方应当按照施工图纸、施工方案及施工技术要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应按合同约定的工期完成本工程，未经甲方书面同意，乙方不得擅自延期。3.甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，乙方应予以配合。五、工程变更1.在施工过程中，如甲方需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方。2.乙方应根据甲方变更通知，及时调整施工方案，并报甲方审批。3.工程变更导致的合同价款调整，双方应另行协商确定。六、工程质量1.乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和设计要求进行施工，确保工程质量。2.工程质量应达到国家相关验收标准，并满足甲方使用要求。3.工程验收合格后，乙方应按约定向甲方提供完整的工程资料。七、工程验收1.本工程按国家相关验收标准进行分部分项工程验收及竣工验收。2.乙方应在工程完工后及时向甲方提出验收申请，甲方应在收到申请后_______日内组织验收。3.验收合格后，双方签订《工程验收报告》，办理工程结算。八、合同价款支付（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方每完成合同约定的工程进度，甲方应在_______日内支付相应进度款的_______%。（3）结算款：工程验收合格后，甲方应在_______日内支付乙方剩余的合同价款。2.乙方应按照合同约定开具发票，甲方有权拒绝不符合规定的发票。九、违约责任1.甲方违约：（1）甲方未按合同约定支付款项，应按逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约：（1）乙方未按合同约定完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，每日违约金为合同价款的_______%。（2）乙方施工质量不符合合同约定，应承担修复、返工等费用。十、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。2.如协商不成，双方同意向_______仲裁委员会申请仲裁。十一、其他约定1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：____法定代表人（签字）：____签订日期：_______年_______月_______日签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免因权责不清导致的纠纷。2.工期条款：确保工期条款的合理性和可实现性，避免因工期延误导致的违约责任。3.质量标准：明确工程质量应达到的国家标准和甲方使用要求，以防后期因质量标准不一致产生争议。4.价款支付：详细规定价款支付的时间、方式和比例，保障乙方施工资金流。5.变更管理：对工程变更的程序、审批和价款调整进行明确规定，减少变更带来的纠纷。6.违约责任：合理设定违约金比例和损失赔偿条款，确保违约方能承担相应的责任。7.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.审慎审查合同条款，确保各项内容合法、合规。2.在合同执行过程中，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。3.发生纠纷时，通过友好协商解决；协商不成时，依法选择仲裁或诉讼。法律名词解释：发包人：指委托他人完成工程建设的单位或个人，即合同中的甲方。承包人：指接受发包人委托，负责工程建设的单位或个人，即合同中的乙方。工程变更：在施工过程中，对原定工程的规模、标准、设计、施工方案等内容进行的修改。违约金：当事人违反合同约定时，按照合同约定或法律规定应支付给对方的金钱赔偿。仲裁：指由双方当事人在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交第三方裁决的一种争议解决方式。场合一：工程涉及到特殊的环保要求补充条款：“鉴于本工程对环境的影响，乙方需严格按照甲方提供的环保方案进行施工，并定期进行环保监测。如乙方违反环保规定，导致环境损害，乙方应承担相应的修复及赔偿责任。”场合二：工程需要在节假日或夜间施工补充条款：“若因工程进度需要，乙方必须在节假日或夜间施工，乙方应提前向甲方提出申请，并在获得相关部门批准及通知周围居民后，方可进行施工。同时，乙方应采取适当措施，减少施工对周围环境和居民生活的影响。”场合三：工程涉及到古建筑的保护补充条款：“乙方在施工过程中，若遇到古建筑或文物，应立即停止施工，并及时报告甲方及文物管理部门。乙方应按照文物管理部门的指导进行施工，确保古建筑的安全。”1.附件一：《施工图纸及工程量清单》2.附件二：《工程预算书》3.附件三：《施工方案及环保措施》4.附件四：《古建筑保护方案》5.附件五：《节假日及夜间施工申请表》咱们这个合同嘛，因为是建工程，所以得有些额外的文件得附上，比如：1.