2024建设工程的施工合同范本

合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商一致，特订立本施工合同，共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期本合同约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，工期____天。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求。3.2工程质量保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。第四条合同价款及支付4.1合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程款的方式为：____。4.3支付进度：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的____%。第五条合同的履行5.1乙方应按合同约定的内容、质量、进度要求完成施工。5.2乙方应严格按照国家及行业有关标准、规范、规定进行施工，确保工程质量。5.3甲方应按合同约定支付乙方工程款，不得无故拖欠。5.4甲方应负责办理工程所需的相关手续，为乙方提供施工场地。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。6.2甲方未按合同约定支付乙方工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的____%。6.3一方违约导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和生效：确保合同由双方授权的代表签署。确认所有签字盖章齐全，合同正本和副本一致。解决办法：如发现未经授权签署或签字盖章不完整，应立即与对方核实并补正。2.工程质量和标准：确保工程质量符合约定的国家和行业标准。定期进行质量检查和验收。解决办法：如发现工程质量不符合标准，应要求乙方按照约定进行整改或重做。3.工期延误：约定工期延误的处罚措施。记录工程进度和完成时间，以便及时发现延误情况。解决办法：如乙方延误工期，应根据合同约定计算违约金，并有权要求乙方承担其他损失。4.价款支付：明确价款支付的时间、方式和条件。保留支付凭证，以证明支付行为。解决办法：如甲方未按约定支付价款，乙方有权暂停施工，并要求支付滞纳金。如乙方未按约定完成工程，甲方有权拒绝支付违约金外的款项。5.合同变更和解除：任何合同变更或解除都应书面同意。明确变更或解除的条件和程序。解决办法：如双方就合同内容达成一致变更，应签署书面变更协议。如一方违约，另一方有权根据合同约定解除合同，并追究违约责任。6.争议解决：确定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼。在合同中明确选择适用的法律和管辖法院。解决办法：在发生争议时，尝试友好协商解决。协商不成的，按照合同约定的方式进行争议解决。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人进行建设活动的当事人，负责支付工程价款并提供施工场地。2.承包方（乙方）：指接受发包方委托，承担建设活动的当事人，负责按约定完成施工。3.工程质量：指工程满足使用目的的物理、力学、使用功能等方面的特性。4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工验收合格的时间。5.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向对方支付的金钱赔偿。6.滞纳金：指因逾期支付而应支付的额外费用，通常为应付款额的一定比例。7.仲裁：指合同双方约定将争议提交给仲裁机构进行裁判的一种争议解决方式。8.诉讼：指合同双方将争议提交给人民法院进行裁判的一种争议解决方式。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。2.适用于委托第三方进行施工的情况。3.适用于确定施工工期、质量标准、价款支付等合同条款的建设工程项目。补充条款：1.施工范围和具体任务：明确施工的具体范围和任务，包括施工项目、工程量、施工工艺等。2.施工图纸和设计文件：附件中包含施工图纸、设计文件和技术说明书等，乙方应按照图纸和文件要求进行施工。3.材料和设备供应：明确材料和设备的供应责任、规格、质量标准及验收程序。4.施工安全：约定施工安全要求、安全事故处理办法及保险责任等。5.环境保护：明确环境保护要求、污染处理措施及责任分配等。6.知识产权：约定双方对施工过程中产生的知识产权归属和保护事项。7.保密条款：约定合同双方的保密义务和保密内容，如技术秘密、商业秘密等。8.违约责任：补充具体违约情形和违约责任，如工期延误、质量问题等。9.争议解决：明确争议解决的途径、适用法律和管辖法院等。附件列表：1.