2024年工程施工合同范文（三篇）

第3页共3页2024年工程施工合同范文甲方：_____乙方：_____双方经充分协商，为明确在施工过程中的权利、义务和经济责任，同意签订本合同。1、工程概述：甲方以单包工形式，将约平方米的建筑工程承包给乙方，不包含材料供应。乙方以每平方米285元（285元整）的价格负责工程的施工。2、甲方义务：甲方需在开工前做好水、电、路的准备工作，并确保施工期间建材的及时供应，水电费用由甲方承担。同时，甲方需提供住宿供乙方施工团队使用，并在开工时支付施工费元。3、乙方义务：乙方应严格按照设计图纸进行施工，未经许可不得擅自更改。如需调整，需双方协商解决。乙方需自备所有施工工具、模板、架子等设备，并确保规范施工。4、建房标准：乙方保证地基稳固，墙体平面垂直，墙角垂直，按需灌浆和渗透砖，钢筋水泥比例符合标准。前墙面、厕所、厨房墙砖铺设完好，楼面防水处理到位，水电安装到位，其他墙体表面平整光滑。5、施工管理：乙方应确保施工质量，不得偷工减料，不得挪用甲方材料。若发现材料无故流失，甲方有权终止合同，并追究乙方责任。6、付款方式：根据工程进度和验收情况，分阶段付款。具体支付节点和金额如下：（1）基础工程验收合格后，付_____（____）。（2）一层楼面完成验收合格后，付_____（整）。（3）二层主体完成验收合格后，付_____（整）。（4）整体工程验收合格后，付_____（整）。剩余5%作为保修金，保修期为____年，保修期满1个月后付清。如甲方资金未到位，乙方有权终止合同并追责，损失由甲方承担。双方在监督下协商施工，避免无故冲突，如有纠纷应通过合法途径解决。7、乙方需自行管理施工工人，施工安全由乙方全权负责。因违规操作导致的人身伤害与甲方无关。因斗殴、私自外出或违法行为造成的后果，甲方不承担责任。8、乙方违规操作造成的不合格工程，甲方有权要求赔偿并要求返工。9、开工时间：双方同意工程于____年____月____日开工，主体工程应在____年____月____日前全部竣工。10、合同合法性：本合同必须符合法律法规，违法内容无效。合同签订后，双方应严格履行，违约者需承担法律责任，并按50%比例支付违约金。如有争议，可依据《民法典》或其他相关法律法规解决。甲方（签字）：_____乙方（签字）：____年____月____日____年____月____日2024年工程施工合同范文（二）发包方（以下简称甲方）______承包方（以下简称乙方）______依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，并参照____省颁布的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，鉴于本工程的实际情况，为明确工程项目内容及双方责任，确保施工项目的顺利完成，经友好协商，双方达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：______2.工程地点：______二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期合同工期为____天。四、工程造价本工程造价为人民币____元整（￥____）。五、质量标准1.质量标准：须达到国家现行或专业质量评定的合格标准。2.使用标准、规范包括但不限于：-本工程应遵循国家、部委及地方颁布的施工技术（验收）规程和规范。-地方标准、规程必须符合____省标准规程。六、承包方式乙方按本合同第二条所列的承包范围，采用包工包料、包质量、包工期、包安全的大包干方式承包。七、工程计价1.编制原则：依据____的统一解释进行编制。2.人工、材料价格：人工工资按____计取，材料价格按____执行。3.工程量以甲方签证单为准。八、工期调整在以下情况下，工期经甲方核实签证后可予顺延：1.不可抗力因素，如国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害，以及工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以____市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2.因非乙方原因导致的关键工序延误。3.乙方原因导致的工期延误，合同工期不予顺延，费用由乙方承担。4.甲方原因导致的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款支付1.工程完工后，甲方在10日内支付乙方工程预算价的80%。2.工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，剩余3%作为工程保修金，自工程验收之日起满一年后，如无质量问题，甲方在15天内全额返还（保修金不计利息）。十、违约责任1.违约方应按本合同约定承担违约责任；合同未约定的，按《合同法》及相关法规执行。2.因违约给对方造成损失的，违约方在承担违约责任后，如仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工乙方应严格遵守国家及当地建筑施工安全生产条例和规定，以及建设单位的管理要求，确保安全生产，杜绝重大安全事故，并维护良好的文明施工环境。十二、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向当地建设行政主管部门申请调解；调解不成的，双方同意提交原告所在地人民法院诉讼解决。但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资。如乙方在施工过程中出现拖欠民工工资等问题而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（公章）：______乙方（公章）：______日期：____年____月____日2024年工程施工合同范文（三）甲方：_____姓名：_____身份证号码：_____乙方：_____姓名：_____身份证号码：_____甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。一、用具设备二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。主要包括主体房屋三层、单独两间院内平房、院墙、大门楼。三、工程工期1、甲方规定动工时间为____年____月____日至____年____月____日，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方总施工费____%。四、五、承包价格付款方式每平方米____人民币大写：____元整_____，建筑面积按竣工后实际测量为准。工程全部完工，交验完毕付到____%，预留____%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方施工费中扣除。房屋建成后一年内，若出现屋顶、墙体炸裂;墙体倾斜等质量问题的，乙方必须进行免费维修，并且甲方不再付给乙方全部质量保证金。七、安全生产及其它安全施工，杜绝一切不安全事故。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必