建设工程施工合同示范文本的组成(2024版)

建设工程施工合同示范文本的组成(2024版)合同目录第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围1.2合同的法律依据1.3合同的基本原则第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方的权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称与地点3.2工程规模与特性3.3工程主要技术要求第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定与调整4.2工程预付款与进度款支付4.3工程款的结算与支付第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2工程验收程序与方法5.3质量保证与保修责任第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划与控制6.2工程延期的原因与处理6.3进度延误的责任与赔偿第七章：合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与后果7.3变更与解除的通知与确认第八章：违约责任8.1违约责任的确定与承担8.2违约赔偿的范围与计算8.3违约责任的免除与限制第九章：争议解决9.1争议解决的方式与程序9.2争议解决的法律适用9.3争议解决的费用承担第十章：合同生效与备案10.1合同的生效条件10.2合同的备案要求10.3合同备案的程序与时限第十一章：签字盖章11.1签字栏11.2签订时间11.3签订地点第十二章：附件12.1工程图纸与技术文件12.2工程量清单与报价12.3其他相关文件与资料第十三章：补充协议13.1补充协议的签订条件13.2补充协议的内容与形式13.3补充协议的法律效力第十四章：附则14.1本合同的解释权14.2本合同的修改与补充14.3本合同的适用法律与争议解决合同编号______第一章：合同总则1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，适用于双方就本工程施工所进行的所有活动。1.2合同的法律依据本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律，特别是《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》。1.3合同的基本原则合同的签订和履行应遵循公平、诚信、合法和互利的原则。第二章：合同主体2.1甲方（发包方）信息甲方名称：______甲方地址：______甲方法定代表人：______2.2乙方（承包方）信息乙方名称：______乙方地址：______乙方法定代表人：______2.3双方的权利与义务2.3.1甲方的权利与义务甲方有权监督工程进度和质量，有义务按时支付工程款项。2.3.2乙方的权利与义务乙方有权按合同约定收取工程款项，有义务保证工程质量和按期完成施工任务。第三章：工程概况3.1工程名称与地点工程名称：______工程地点：______3.2工程规模与特性工程规模：______工程特性：______3.3工程主要技术要求工程应遵循的技术规范和标准：______第四章：合同价款与支付4.1合同价款的确定与调整合同价款基于工程量清单和双方协商确定，如有设计变更或工程量增减，合同价款应相应调整。4.2工程预付款与进度款支付甲方应在合同签订后____天内支付乙方工程预付款，金额为合同总价的____%，进度款支付应根据工程进度和合同约定进行。4.3工程款的结算与支付工程完工并经甲方验收合格后，乙方应提交结算报告，甲方应在收到报告后____天内完成审核并支付剩余工程款。第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求工程质量应符合国家及行业标准，具体标准为：______5.2工程验收程序与方法乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。5.3质量保证与保修责任乙方应对工程质量负责，并提供____年的保修期。第六章：工程进度与延期6.1工程进度计划与控制乙方应根据合同约定制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。6.2工程延期的原因与处理若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任；若因甲方原因或不可抗力导致延期，双方应协商解决。6.3进度延误的责任与赔偿因乙方原因导致的进度延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：______第七章：合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更合同内容。7.2合同解除的条件与后果一方严重违约或合同无法继续履行时，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。7.3变更与解除的通知与确认合同变更或解除应以书面形式通知对方，并经双方确认后生效。第八章：违约责任8.1违约责任的确定与承担违约方应根据合同条款和实际损失，向守约方支付违约金或赔偿损失。8.2违约赔偿的范围与计算违约赔偿应包括守约方因违约行为所遭受的直接损失和间接损失，具体计算方式为：______8.3违约责任的免除与限制对于不可抗力导致的违约行为，违约方可免除或限制其违约责任，但应及时通知对方并提供证明。第九章：争议解决9.1争议的类型与成因争议可能包括工程质量、工程进度、工程款支付等方面的纠纷。9.2争议解决的方式争议解决首选协商解决，协商不成时可提交至约定的仲裁机构进行仲裁。9.3争议解决的程序双方应遵循仲裁机构的程序规则，进行争议的仲裁。第十章：合同生效与备案10.1合同的生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同的备案要求甲方应在合同生效后____天内，将合同副本报相关行政部门备案。10.3合同备案的程序与时限备案程序应遵循相关行政部门的规定，确保在规定时限内完成。第十一章：签字盖章11.1签字栏甲方代表签字：______乙方代表签字：______11.2签订时间本合同签订时间为：____年____月____日11.3签订地点本合同签订地点为：______第十二章：附件12.1工程图纸与技术文件附件应包含工程图纸、技术规范、施工方案等文件。12.2工程量清单与报价附件应包含详细的工程量清单和相应的报价。12.3其他相关文件与资料附件还应包括施工许可证、安全生产许可证等相关证件的复印件。第十三章：补充协议13.1补充协议的签订条件在合同执行过程中，如遇特殊情况需对合同内容进行调整，双方可协商签订补充协议。13.2补充协议的内容与形式补充协议应明确变更的具体内容、生效时间及双方的权利义务，且应以书面形式确定。13.3补充协议的法律效力补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应遵照执行。第十四章：附则14.1本合同的解释权本