版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)地址:联系电话:乙方:(全称)地址:联系电话:鉴于甲方为小型建设工程的项目业主,乙方为具备相应资质和能力的小型建设工程施工单位,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,签订本施工合同,共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程内容:__________1.4工程规模:__________1.5工程预算:__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方报价应包含工程全部内容的施工费用,包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度按本合同约定执行。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的工程内容、规模、质量标准、工期等要求,完成工程施工。3.2乙方应按照甲方要求,按时提供工程进度报告,配合甲方进行工程验收。3.3甲方应按照本合同约定的付款方式,及时支付合同价款。3.4甲方应提供施工所需的现场条件,包括但不限于施工场地、水电接入、交通畅通等。第四条工期4.1本工程合同工期为__________日,自合同签订之日起计算。4.2乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。4.3甲方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。第五条合同价款及支付5.1合同签订后,甲方应按照约定的付款方式支付合同价款。5.2乙方完成工程进度达到约定比例时,甲方应按约定支付相应进度款。5.3工程验收合格后,甲方应支付剩余合同价款。5.4乙方开具符合国家法律法规规定的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程施工,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。6.2甲方未按照约定支付合同价款,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。6.3双方因不可抗力导致无法履行合同,可协商解除合同,不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.工程质量问题:乙方需确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求。如出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后及时整改,并承担由此产生的费用。若乙方整改后仍不符合要求,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。2.工期延误:乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。甲方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。双方应友好协商,必要时可签订补充协议,调整工期及付款计划。3.合同价款支付:甲方应按照本合同约定的付款方式,及时支付合同价款。如甲方未按约定支付,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。4.合同履行过程中的变更:如因工程实际情况发生变化,需对合同内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.小型建设工程:指单项工程投资额在一定范围内,工程规模较小、施工周期较短的建设项目。2.合同双方:指本合同签订的双方主体,即甲方(项目业主)和乙方(施工单位)。3.工程验收:指工程完成后,甲方对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定,以确定工程是否符合合同约定及国家相关标准。4.不可抗力:指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。5.违约责任:指合同一方未履行或未完全履行合同义务时,应承担的法律责任。6.合同解除:指合同一方或双方在合同履行过程中,依法终止合同关系的行为。7.补充协议:指在原合同基础上,对合同内容进行补充、修改或完善的书面协议。8.人民法院:指中华人民共和国人民法院,是国家审判机关,负责审理各类案件。应用场合:1.小型建设工程项目招投标过程中签订的施工合同。2.小型建设工程项目直接签订的施工合同。3.涉及工程质量、安全、进度等方面的合同约定。4.合同双方为甲方(项目业主)和乙方(施工单位)的合同关系。补充条款:9.1工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化,双方应签订补充协议,明确变更内容、价款及工期调整等事项。9.2工程索赔:双方在合同履行过程中,如发生违约行为,可依据合同约定及国家相关法律法规,向对方提出索赔。9.3保险事项:乙方应按照甲方要求,为工程购买相关保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任险等。9.4工程保修:乙方应对完成的工程承担一定期限的保修责任,具体保修范围、期限和责任等事项,双方可另行签订补充协议。9.5知识产权保护:双方应尊重并保护对方的知识产权,不得侵犯对方拥有的专利、商标、著作权等权利。9.6保密条款:双方应对合同内容及在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。9.7争议解决:如合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025股份代持合同协议书范本标准版
- 2025建筑安装工程拆迁房屋合同模板
- 2024年果树种植基地建设与运营合同
- 2024事业单位员工终止聘用合同及离职手续及工作交接及安置协议3篇
- 2024年版加工承揽合同:服装制造商与品牌商之间的服装生产与质量要求
- 2024年度中小企业知识产权融资合同3篇
- 虚拟现实中石化施工合同
- 广场环保活动租赁合同
- 工业烟囱维修施工合同
- 影视行业招投标风险与防控
- Unit2Whattimedoyougotoschool?大单元整体教学设计人教版七年级英语下册
- 建筑防雷与接地-等电位连接
- 2024行政法与行政诉讼法论述题
- 国际货运代理业现状及发展对策分析-以KX公司为例
- 施工现场安全文明施工管理处罚细则
- 重庆洪崖洞旅游营销策划
- 消费者调查访谈提纲模板
- 山东建筑大学混凝土结构原理期末考试复习题
- 消化道肿瘤的诊断和治疗
- 护理病例报告范文5篇
- 班主任基本功大赛:模拟情景题及参考答案汇编(小学组)
评论
0/150
提交评论