2024年装饰工程施工合同例文（四篇）

第3页共3页2024年装饰工程施工合同例文甲方：_____乙方：_____依据《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程条例》的相关规定，双方在充分讨论并达成一致意见后，特此签署本合同，以共同遵守。一、工程名称：_____________________________________。二、工程地点：_____________________________________。三、工程范围和内容：_______________________________。四、工程承包方式：_________________________________。五、工程合同工期为____天，自开工之日起算。六、工程开工日期为____年____月____日，预计竣工日期为____年____月____日。七、工程期限的变更须符合以下条件：_________________________。八、本工程合同总价为人民币____元。九、双方责任：1.甲方负责协调施工现场关系，确保水、电、库房等设施的供应。2.乙方需遵守甲方的现场管理制度和技术规范，确保工程质量。十、工程付款方式如下：1.一期：___________________________________________。2.二期：___________________________________________。3.三期：___________________________________________。十一、违约责任：1.如甲方未能按合同支付款项，每逾期一日需支付合同价款千分之三的违约金，或乙方有权暂停施工。2.若乙方未能按期竣工，每逾期一日需支付合同价款千分之三的违约金（从应付价款中扣除）。十二、争议解决：合同执行过程中出现争议，双方应首先尝试协商解决。协商无果时，任何一方可向工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。十三、工程量以竣工验收为准，作为结算依据。施工中增加或减少的工作量及项目，经双方签字确认后执行，相关费用在结算时计算。十四、合同生效后，如需修改或增加条款，须经双方协商一致并签订补充协议，作为本合同的补充部分。十五、本合同未明确的事项，均应按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》执行。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清尾款后失效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____签约日期：_____2024年装饰工程施工合同例文（二）8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明，须符合《中华人民共和国消防法》及相关的防火设计规范。8.2、乙方在施工过程中，应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》以及其它相关法规和规范。8.3、如因甲方确认的图纸或作法说明违反安全操作规程、消防法规及防火设计规范，导致安全或火灾事故，甲方需承担由此产生的一切经济损失。8.4、若乙方在施工中违反安全操作规程、消防条例，造成安全或火灾事故，乙方应承担由此引起的所有经济损失。9.1、如因甲方原因造成工程延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方约定金额的补偿金。若甲方未按合同约定支付款项，每延误一天，需按付款额的特定比例支付滞纳金。9.2、若因乙方原因工程逾期竣工，乙方应支付甲方约定金额的违约金。若甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方约定金额的奖励。9.3、若乙方按照甲方要求，全部或部分工程达到优质标准，除按原合同5.2款增加优质价款外，甲方将支付乙方额外的奖励金。9.4、乙方需妥善保护甲方提供的设备及现场的家具、陈设和工程成品，如有损坏，乙方应按实际价值赔偿。9.5、若甲方未经相关手续擅自改动原有建筑物结构或设备管线，由此造成的损失或事故，由甲方负责并承担相应损失。9.6、若未经甲方同意，乙方擅自改动原建筑物结构或设备管线，由此导致的损失或事故，由乙方负责并承担损失。9.7、如因任何一方原因导致合同无法继续履行，应书面通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因此产生的经济损失。10.1、在合同执行期间，如双方发生争议，可在不影响工程进度的情况下，通过协商解决或请求消费者委员会调解。10.2、如协商、调解无果，双方可选择以下方式解决：(1)提交深圳仲裁委员会进行仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.其他条款按双方约定执行。12.1、工程自验收合格之日起，保修期为一年。12.2、本合同正本由双方各执一份，副本若干，甲方、乙方及相关部门各执一份，均具有同等法律效力。附件包括：(1)施工图纸或作法说明；(2)工程项目一览表；(3)工程预算书；(4)甲方提供货物清单；(5)会议纪要；(6)设计变更；(7)其他相关文件。甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：_____法定代表人：_____法定代表人：_____代理人：_____代理人：_____单位地址：_____单位地址：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____邮码：_____邮码：_____开户银行：_____开户银行：_____户名：_____户名：_____帐号：_____帐号：_____日期：_____日期：_____2024年装饰工程施工合同例文（三）7.甲乙双方可另行约定的保修或免保修条款如下：______。8.若工程未经验收，甲方不得先行投入使用。第八条工程价款及结算规定1.付款方式将遵循以下第_____种规定：_____(1)合同生效后，发包人应按如下约定直接向承包人支付工程款：_____支付次数_____支付阶段或时间_____支付金额第一次_____支付____元;第二次_____支付____元;第三次_____支付____元;第四次_____支付工程验收后工程总造价的5%，约____元。(2)其他支付方式：___________________________________。2.工程结算方法按以下第_____种方式执行：_____(1)固定价格，工程总价款为____元;(2)单价不变，按实际数量加损耗率计算，但总价不得超过____元。a.乳胶漆和油漆类：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%_____拼花部分面积;b.瓷砖面积：实际面积+6%_____实际面积;c.实木地板面积：实际面积+6%_____实际面积，拼花部分面积+10%_____拼花部分面积;d.木工衣柜类面积：实际面积(平方米取整数值，小数位不足0.5平方米按0.5平方米计算，超出0.5平方米的按1平方米计算);e.其他按项项目按项计算;f.其他按平方米计算的项目：实际面积+6%_____实际面积;g.估价项目测量后再具体报价;h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。3.特殊费用条款如下：(1)施工期间，施工现场的水电费用由甲方承担。(2)因乙方原因违规被罚款的，罚款由乙方支付；若乙方行为是在甲方强行要求或指挥下发生的，罚款由甲方承担。(3)预算表中未列明税费的，由甲方按实际征税额支付；已列明税费的，由乙方负责。(4)若物业管理机构收取超出正常范围的运输费用，甲方需负责协商或补贴差额。4.乙方须按双方确认的预算附件执行。若甲方增加新项目，需另签合同。涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的方式在工程验收前支付给乙方。若物料款项超过项目50%，甲方应按实际比例先支付乙方备料。5.工程验收合格后，乙方需提交相关资料给甲方，双方进行工程结算。发包人在收到资料后天内无异议，即视为同意按资料进行结算，双方填写工程结算单并签字，甲方应按约定时间付清乙方工程款。第九条工程预算文件(表)为本合同附件，所列项目未经甲乙双方同意，不得随意添加、更改或删除。第十条责任与罚则1.乙方负责施工调度和安全管理，其他人员包括甲方不得无理干涉。甲方擅自指挥或操作导致的损失和事故，由甲方全责。2.因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方____的违约金。3.因甲方原因造成工期延误的，甲方应赔偿乙方的人工费损失。4.甲方未能按约定时间足额支付乙方工程款的，应支付乙方延期付款违约金，具体金额为_____。5.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自使用工程成品造成的损失，由甲方自行承担。6.因一方原因导致合同无法继续履行，该方应及时通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。7.乙方在遭遇不可抗力影响施工时，应采取措施避免损失扩大并通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失部分承担责任。第十一条争议解决1.若双方在合同执行中产生争议，应首先通过友好协商解决；协商无效时，可提交有管辖权的人民法院诉讼。第十二条附加条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同在工程履行完毕后自动终止。甲方(签字)：_____乙方(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年装饰工程施工合同例文（四）甲方(发包方)：_____乙方(承包方)：_____基于《中华人民共和国民法典》及《建筑安装工程承包合同条例》的条款，双方经详细讨论本工程的实际情况，同意达成以下协议。第一条工程概述1.1工程名称：_____1.2工程位置：_____1.3承包范围：_____1.4承包方式：_____1.5开工与竣工日期：本工程将于____年____月____日开始，