2024二级建造师建筑实务考点知识施工合同签订与履行_第1页
2024二级建造师建筑实务考点知识施工合同签订与履行_第2页
2024二级建造师建筑实务考点知识施工合同签订与履行_第3页
2024二级建造师建筑实务考点知识施工合同签订与履行_第4页
2024二级建造师建筑实务考点知识施工合同签订与履行_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________鉴于甲方为工程项目的建设方,乙方为具有相应资质的施工方,双方为了共同完成工程项目的建设目标,明确双方的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程项目名称:____________________1.2工程项目地点:____________________1.3工程项目内容:____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方应当按照合同约定的工程量和质量要求,完成施工任务。第三条合同履行3.1甲方应当按照合同约定的付款方式和付款时间,向乙方支付合同价款。3.2乙方应当按照合同约定的工程质量标准、工程进度和工程安全要求,完成施工任务。3.3乙方应当保证工程质量,不得出现质量问题。如出现质量问题,乙方应当及时修复,并承担相应的修复费用。第四条合同变更和解除4.1任何一方不得单方面变更或解除本合同。如双方同意变更或解除合同,应当签订书面协议。4.2合同变更或解除后,乙方已完成的工程量应当按照原合同约定的单价支付。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应当承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。5.2如乙方未按照约定完成施工任务,甲方有权扣除相应的违约金。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格之日终止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规,包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等。解决办法:双方在签订合同前,应仔细阅读相关法律法规,确保合同内容符合法律要求,避免因违反法律规定导致的合同无效或纠纷。2.合同中的工程名称、地点、内容应与实际工程相符,不得有虚假记载。解决办法:双方应如实填写工程相关信息,并在合同中明确约定,如有虚假记载,应承担相应法律责任。3.合同价格和付款方式应明确具体,避免产生歧义。解决办法:双方应在合同中详细约定合同价格和付款方式,包括付款时间、付款比例等,确保双方对付款条款有清晰的理解。4.乙方应按照合同约定完成施工任务,保证工程质量。解决办法:乙方应严格按照合同约定的工程质量标准进行施工,并建立健全质量管理体系,确保工程质量。5.合同变更和解除需双方协商一致,并签订书面协议。解决办法:双方在变更或解除合应通过友好协商达成一致,并签订书面协议,明确变更或解除的内容和影响。6.双方应履行合同约定的违约责任,如有争议,应通过协商解决或向法院提起诉讼。解决办法:双方在履行合同过程中,如有违约行为,应按照合同约定承担违约责任。如发生争议,应尝试通过协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的委托方或发包方,负责委托乙方完成特定工程。2.乙方:指合同中的受托方或承包方,负责按照甲方要求完成特定工程。3.工程项目:指合同中约定的具体建设项目,包括工程名称、地点、内容等。4.合同总价:指双方约定的完成工程项目所需支付的总金额。5.工程质量:指工程项目符合国家相关法律法规、技术标准和合同约定的质量要求。6.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。7.争议解决:指双方在合同履行过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等手段解决纠纷的过程。8.合同无效:指合同因违反法律法规、公序良俗、强制性规定等原因,被认定为无效的情况。9.合同解除:指合同一方或双方根据合同约定或法律规定,终止合同关系的行为。10.法律管辖权:指法院对特定案件行使审判权的权限。应用场合:1.适用于各类建筑工程项目,包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。2.适用于施工方具有相应资质,并能按照甲方要求完成施工任务的情况。3.适用于双方希望通过合同明确权利义务,确保工程项目的顺利完成。补充条款:1.工程变更:如工程项目在施工过程中发生变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、工程量和价款等。2.工期延误:如乙方因客观原因导致工期延误,双方应协商延长工期,并明确延长工期后的工程价款、违约责任等。3.工程质量保修:乙方应对施工的工程项目承担质量保修责任,如发生质量问题,乙方应负责修复,并承担修复费用。4.知识产权保护:双方同意在合同履行过程中,尊重并保护对方的知识产权,不得侵犯对方的商标、专利、著作权等。5.保密条款:双方同意在合同履行过程中,对涉及商业秘密的信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。附件列表:1.工程项目的相关资质证明文件。2.乙方施工团队的资质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论