2024年正规建设工程施工合同范本

2024年正规建设工程施工合同范本合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息2.2乙方（承包方）信息2.3双方声明第三章：工程概况3.1工程名称及地点3.2工程内容及范围3.3工程质量要求第四章：工程进度4.1工程进度计划4.2进度调整4.3进度延误处理第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准5.2质量保证措施5.3工程验收第六章：工程变更6.1变更申请6.2变更程序6.3变更费用第七章：合同价格与支付7.1合同价格7.2预付款7.3进度款支付第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任8.2设备供应责任8.3材料与设备质量第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施9.3事故处理第十章：工程保修10.1保修期限10.2保修责任10.3保修程序第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约金第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3法律适用第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止第十四章：合同签署与生效14.1签署方14.2签署时间14.3签署地点14.4合同份数及保管14.5附加条款第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务和责任，确保工程顺利实施。1.2合同适用范围本合同适用于由甲方发包、乙方承包的建设工程项目。1.3合同解释本合同的解释应遵循合同文字、合同目的、相关法律法规及行业惯例。第二章：合同当事人2.1甲方（发包方）信息甲方名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。2.2乙方（承包方）信息乙方名称：，地址：，法定代表人：，联系方式：。2.3双方声明甲乙双方声明，均具有完全民事行为能力，有权签订本合同，并承诺所提供的信息真实、准确、完整。第三章：工程概况3.1工程名称及地点工程名称：，工程地点：。3.2工程内容及范围工程内容包括但不限于土建工程、安装工程等，具体范围详见附件。3.3工程质量要求工程质量应符合国家及行业标准，具体要求详见附件。第四章：工程进度4.1工程进度计划乙方应根据甲方要求制定工程进度计划，并经甲方确认。4.2进度调整如遇特殊情况需调整进度计划，乙方应及时通知甲方，并协商调整。4.3进度延误处理如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任；如因甲方或不可抗力原因导致延误，双方应协商解决。第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准工程质量应符合国家及行业标准，具体标准详见附件。5.2质量保证措施乙方应采取必要措施确保工程质量，包括但不限于材料检验、施工监督等。5.3工程验收工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______日内组织验收。第六章：工程变更6.1变更申请任何一方需变更工程内容，应提前______日向对方提出书面申请。6.2变更程序变更申请经双方协商一致后，应签订书面变更协议。6.3变更费用工程变更所引起的费用增减，由双方根据实际情况协商确定。第七章：合同价格与支付7.1合同价格本工程合同总价为人民币（大写）元整（￥）。7.2预付款甲方应在合同签订后______日内向乙方支付预付款，金额为合同总价的______%。7.3进度款支付甲方应根据工程进度和合同约定向乙方支付进度款，具体支付时间和比例详见附件。以上为合同前七章的详细内容，后续章节将根据双方进一步协商确定。第八章：材料与设备供应8.1材料供应责任甲方负责提供的材料应符合工程要求，乙方负责验收并妥善保管。8.2设备供应责任乙方负责提供的施工设备应保证其性能良好，满足施工需求。8.3材料与设备质量所有材料和设备均应符合国家或行业标准，不合格材料和设备不得使用。第九章：安全生产与环境保护9.1安全生产责任乙方应遵守安全生产法规，采取必要措施保障施工现场安全。9.2环境保护措施乙方应遵守环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响。9.3事故处理施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取措施，并及时通知甲方。第十章：工程保修10.1保修期限工程保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为______年。10.2保修责任保修期内，乙方负责对工程出现的质量问题进行无偿修复。10.3保修程序甲方在保修期内发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后______日内响应并处理。第十一章：违约责任11.1违约情形任何一方未履行或未完全履行合同义务，即构成违约。11.2违约责任违约方应根据违约情况向守约方支付违约金，违约金的数额由双方协商确定。11.3违约金违约金的数额不得超过合同总价的______%，具体数额由双方根据违约情况协商确定。第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式合同争议首先应通过协商解决，协商不成时，可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决程序争议解决应遵循合法、公正、及时的原则，双方应积极配合。12.3法律适用本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三章：合同的变更、解除与终止13.1合同变更合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。13.2合同解除一方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。13.3合同终止合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同即告终止。第十四章：合同签署与生效14.1签署方甲方（发包方）：，乙方（承包方）：。14.2签署时间本合同于______年______月______日签署。14.3签署地点合同签署地点为：______。14.4合同份数及保管本合同一式______份，甲乙双方各持______份，具有同等法律效力。14.5附加条款双方可根据实际情况协商增加附加条款，附加条款与本合同具有同等法律效力。以上为合同后七章的详细内容，合同的签订需双方协商一致，并在合同中填写具体信息。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的建设工程项目中，合同的复杂性增加，涉及多个参与方的利益和责任。为了确保合同的完整性和有效性，特制定以下附件条款及说明，以补充和完善主合同内容。一、多方参与说明1.1多方参与定义在本合同中，多方参与指的是除甲方（发包方）和乙方（承包方）外，还包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等参与建设工程项目的第三方。1.2多方参与方的权利与义务各参与方应根据其在项目中的角色和职责，履行相应的权利和义务。各方的权利和义务应明确列明，并在合同中得到体现。1.3多方参与方的协调在项目实施过程中，各方应保持良好沟通，协调一致，确保项目的顺利进行。二、设计单位条款2.1设计服务内容设计单位应提供符合甲方要求和国家标准的设计服务，包括但不限于初步设计、施工图设计等。2.2设计服务保证设计单位应对其提供的设计方案负责，保证设计的合理性、安全性和经济性。2.3设计变更如因设计单位原因导致设计变更，设计单位应负责修改，并承担由此产生的额外费用。三、监理单位条款3.1监理服务内容监理单位应提供全面的监理服务，包括但不限于施工质量监理、进度监理、投资控制等。3.2监理责任监理单位应对其监理的工程质量、进度和投资负责，确保工程按合同要求实施。3.3监理报告监理单位应定期向甲方提交监理报告，报告工程实施情况和存在的问题。四、材料与设备供应商条款4.1供应服务内容供应商应按照合同约定的时间、数量和质量要求提供材料和设备。4.2供应保证供应商应对其提供的材料和设备质量负责，保证符合工程要求和国家标准。4.3供应变更如因供应商原因导致供应变更，供应商应负责调整，并承担由此产生的额外费用。五、安全生产与环境保护条款5.1安全生产责任所有参与方应遵守安全生产法规，采取必要措施保障施工现场安全。5.2环境保护措施所有参与方应遵守环境保护法规，采取措施减少施工对环境的影响。5.3事故处理施工过程中发生安全事故，相关责任方应立即采取措施，并及时通知甲方和其他相关方。六、工程保修条款6.1保修期限工程保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限为______年。6.2保修责任乙方及参与施工的各方应负责对工程出现的质量问题进行无偿修复。6.3保修程序甲方在保修期内发现质量问题，应及时通知相关责任方，责任方应在接到通知后______日内响应并处理。七、违约责任条款7.1违约情形任何一方未履行或未完全履行合同义务，即构成违约。7.2违约责任违约方应根据违约情况向守约方支付违约金，违约金的数额由双方协商确定。7.3违约金违约金的数额不得超过合同总价的______%，具体数额由双方根据违约情况协商确定。八、合同争议解决条款8.1争议解决方式合同争议首先应通过协商解决，协商不成时，可提交仲裁或诉讼。8.2争议解决程序争议解决应遵循合法、公正、及时的原则，各方应积极配合。8.3法律适用本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。九、合同的变更、解除与终止条款9.1合同变更合同一经签订，未经所有参与方协商一致，任何一方不得擅自变更。9.2合同解除一方严重违约或不可抗力导致合同无法履行时，另一方有权解除合同。9.3合同终止合同履行完毕或所有参与方协商一致解除合同后，合同即告终止。十、其他特殊条款10.1保密条款所有参与方应对合同内容及在项目实施过程中知悉的商业秘密予以保密。10.2不可抗力如遇不可抗力事件，受影响方应及时通知其他方，并提供相应证明。10.3通知与送达合同项下的通知应以书面形式送达对方，送达地址为合同首部所列地址，或各方书面通知的其他地址。以上附件条款及说明旨在为多方参与的建设工程项目提供更加全面和细致的指导，确保项目的顺利进行和各方权益的保护。各方应严格遵守本附件条款及说明，共同维护项目秩序。附件及其他补充说明一、附件列表：本合同附件是合同不可分割的一部分，包括但不限于以下文件：工程图纸和技术规范。工程进度计划表。工程质量标准和验收标准。材料和设备供应清单及规格。安全生产和环境保护措施。工程保修承诺书。各方的资质证明和授权书。合同变更、解除和终止的协议书。争议解决的协议书或仲裁条款。其他经双方协商一致同意加入的文件。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于：未按合同约定的时间、数量和质量要求提供服务或产品。未按合同约定支付合同款项。违反合同中规定的保密义务。未按合同约定履行保修责任。违约行为的认定应基于合同条款、相关证据及法律规定，由守约方提出，并经双方协商或法律程序确认。三、法律名词及解释：不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。履约保证金：指为保证合同履行而支付的一定金额的保证金。仲裁：指双方同意将合同争议提交给仲裁机构进行裁决的解决方式。诉讼：指将合同争议提交给法院，通过司法程序解决争议的方式。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商：争议发生后，双方应首先通过友好协商的方式解决。调解：协商不成时，可请求第三方调解机构进行调解。仲裁：调解不成时，双方同意将争议提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。诉讼：仲裁不成或双方未约定仲裁时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜生效条件：合同自各方签字盖章之日起生效。变更程序：合同变更需经各方协商一致，并以书面形式确认。解除程序：合同解除需符合合同约定或