建设工程设计合同JF2024年

建设工程设计合同(JF2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同的法律依据第二章：委托方与设计方2.1委托方的权利与义务2.2设计方的权利与义务2.3双方的保密责任第三章：设计任务与要求3.1设计任务概述3.2设计要求与标准3.3设计阶段与内容第四章：设计费用与支付方式4.1设计费用的确定4.2支付方式与进度4.3费用调整与结算第五章：设计文件与资料5.1设计文件的提交5.2设计资料的提供5.3文件与资料的保密性第六章：设计进度与时间安排6.1设计进度计划6.2进度变更与延误处理6.3交付时间的确定第七章：质量保证与验收7.1设计质量标准7.2验收程序与标准7.3质量保证期限第八章：违约责任8.1违约的界定8.2违约责任的承担8.3赔偿方式与范围第九章：合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序9.2合同解除的条件与后果9.3变更与解除的通知第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3法律适用与管辖第十一章：附加条款11.1特殊约定11.2补充条款11.3其他事项第十二章：合同的生效、签字与备案12.1合同的生效条件12.2签字栏12.3签订时间12.4签订地点12.5合同备案第十三章：附件13.1附件清单13.2附件的法律效力13.3附件的更新与补充合同编号_______第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确委托方与设计方在建设工程设计过程中的权利、义务和责任，保证设计工作的顺利进行，并确保双方利益得到合理保护。1.2合同适用范围本合同适用于委托方委托设计方进行的建设工程设计项目，包括但不限于规划、建筑、结构、机电、景观等专业设计。1.3合同的法律依据本合同的订立、执行、解释、变更、解除和争议解决，均应遵守中华人民共和国相关法律法规。第二章：委托方与设计方2.1委托方的权利与义务委托方有权要求设计方按照合同约定的时间、质量标准完成设计任务。委托方应按照合同约定支付设计费用，并提供必要的设计条件和资料。2.2设计方的权利与义务设计方有权按照合同约定收取设计费用。设计方应按照合同约定的时间、质量标准完成设计任务，并提供相应的设计服务。2.3双方的保密责任双方应对在合同履行过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密责任，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第三章：设计任务与要求3.1设计任务概述设计方应根据委托方提供的项目需求和相关资料，完成项目的设计方案。3.2设计要求与标准设计任务应符合国家及地方相关设计规范和标准，满足委托方的功能和审美要求。3.3设计阶段与内容设计工作分为初步设计、施工图设计等阶段，具体内容由双方根据项目实际情况确定。3.3.1初步设计阶段设计方应提交初步设计方案，包括但不限于概念设计、功能布局等。3.3.2施工图设计阶段设计方应根据初步设计方案，完成施工图设计，并确保设计图纸满足施工要求。第四章：设计费用与支付方式4.1设计费用的确定设计费用根据设计工作量、设计难度、市场行情等因素确定，具体金额由双方协商一致后在合同中明确。4.2支付方式与进度设计费用按照设计进度分阶段支付，具体支付时间和比例在合同附件中列明。4.3费用调整与结算如因委托方原因导致设计工作量增加或设计要求变更，双方应协商调整设计费用。项目完成后，双方应进行费用结算。第五章：设计文件与资料5.1设计文件的提交设计方应按照合同约定的时间和形式向委托方提交设计文件。5.2设计资料的提供委托方应向设计方提供必要的设计资料，包括但不限于项目背景、功能需求等。5.3文件与资料的保密性双方应对提交和提供的设计文件和资料负有保密责任。第六章：设计进度与时间安排6.1设计进度计划设计方应根据项目实际情况制定详细的设计进度计划，并经委托方确认。6.2进度变更与延误处理如因不可抗力或委托方原因导致设计进度延误，双方应协商解决。如因设计方原因导致延误，设计方应承担相应责任。6.3交付时间的确定设计方应在合同约定的时间内完成设计任务，并按期向委托方交付设计成果。第七章：质量保证与验收7.1设计质量标准设计成果应符合合同约定的质量标准和国家相关规范要求。7.2验收程序与标准委托方应在收到设计成果后的规定时间内进行验收，验收合格后应出具验收合格证明。7.3质量保证期限设计方应对设计成果提供一定期限的质量保证，具体期限由双方协商确定。第八章：违约责任8.1违约的界定如一方未履行或未完全履行合同义务，视为违约。8.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.3赔偿方式与范围赔偿方式包括但不限于违约金支付、损失赔偿等，具体范围和金额由双方协商确定。第九章：合同变更与解除9.1合同变更的条件与程序合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。9.2合同解除的条件与后果如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。9.3变更与解除的通知合同变更或解除应以书面形式通知对方，通知自送达之日起生效。第十章：争议解决10.1争议解决的方式双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交仲裁或依法向人民法院提起诉讼。10.2争议解决的程序争议解决应遵循公平、公正的原则，按照相关法律法规和合同约定进行。10.3法律适用与管辖本合同的解释、适用及争议解决，均适用中华人民共和国法律。第十一章：附加条款11.1特殊约定双方可根据项目实际情况，就特殊事项进行约定，并作为合同不可分割的一部分。11.2补充条款合同履行过程中，双方可就未尽事宜签订补充协议。11.3其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。第十二章：合同的生效、签字与备案12.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。12.2签字栏委托方代表签字：______设计方代表签字：______12.3签订时间签订时间：_______12.4签订地点签订地点：______12.5合同备案本合同签订后，双方应按规定向有关部门备案。第十三章：附件13.1附件清单本合同附件包括但不限于以下文件：设计任务书设计方案施工图纸设计说明技术规范其他双方认为有必要的文件和资料13.2附件的法律效力附件作为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。13.3附件的更新与补充双方可根据项目进展和需要，协商一致后对附件进行更新和补充。第十四章：合同的解释14.1解释原则本合同的解释应遵循合同目的、合同条款和诚实信用原则。14.2条款冲突如合同条款之间存在冲突，应以不违反法律、行政法规的前提下，优先适用对委托方和设计方权益保护更为有利的条款。14.3专业术语合同中的专业术语应按照国家相关标准和行业惯例进行解释。第十五章：合同的修改和补充15.1修改条件合同一经生效，未经双方协商一致，任何一方不得擅自修改合同内容。15.2修改程序合同的修改应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。15.3补充协议双方可就合同未尽事宜或新出现的情况签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十六章：不可抗力16.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。16.2不可抗力的通知一方因不可抗力不能履行或不能完全履行合同义务时，应及时通知对方，并提供相应的证明。16.3不可抗力的后果因不可抗力导致合同不能履行或需要延期履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。第十七章：合同的终止17.1正常终止合同履行完毕，双方权利义务履行完毕时，合同自然终止。17.2提前终止一方严重违约或出现合同约定的提前终止条件时，另一方有权提前终止合同。17.3终止后的权利义务合同终止后，不影响合同中关于结算、违约责任、争议解决等条款的效力。第十八章：通知和送达18.1通知的形式合同涉及的通知应以书面形式进行，可以采用邮寄、电子邮件、传真等方式。18.2送达地址双方应提供准确的送达地址，并在变更地址时及时通知对方。18.3通知的生效通知自送达对方或被对方实际收到之日起生效。第十九章：适用法律和争议解决19.1适用法律本合同的订立、解释、履行、变更、解除和争议解决，均适用中华人民共和国法律。19.2争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交双方同意的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。第二十章：其他约定20.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章，并满足双方约定的其他生效条件后生效。20.2合同份数本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律