2024年安装工程承包合同参考范本（二篇）

第6页共6页2024年安装工程承包合同参考范本根据提供的内容，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格进行改写，结果如下：一、付款条款1.工程进度款支付：在每月完成工程量后，将按照当月实际完成的工程量支付相应的进度款，具体比例为______%；当工程进度累计超过50%时，后续每月进度款支付比例调整为______%。2.累计进度付款安排：-工程累计进度达到______%时，按照合同约定的工程量支付______%的款项。-进度达到______%时，支付______%的款项。-进度达到______%时，支付______%的款项。-进度达到______%时，支付______%的款项。剩余工程进度款由备料款抵充，剩余______%的款项待工程验收合格后结算，其中______万元在保修期满后的______天内付清。每次付款均需在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方及经办银行审核通过后______天内完成。若甲方在到期日未提出书面异议，则视为同意支付，乙方可依据建设银行审定的金额，请求办理支付进度款或结算款手续。二、双方责任（一）甲方责任1.负责办理施工报建、临时场地、道路占用等审批手续，并向乙方提供本工程建设相关的批文复印件一套。开工前______天完成“三通一平”工作，接通电、水，并向乙方提供施工图纸______份、机电设备安装图______份、相关资料______份及地质勘探报告______份（含竣工用图______套）。2.在开工前______天组织甲乙方和设计方参加的施工图会审。3.审核乙方提交的工程预算计划，并在收到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）给予回复。审定的工程预算将作为调整合同造价及支付工程备料款和进度款的依据。4.对于乙方在施工中发现的设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知后的______天内会同设计方进行处理并签证。因此产生的额外费用（包括但不限于停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并相应调整合同造价。5.委派______为现场管理代表，负责监督工程质量、进度，处理设计图纸变更，组织工程质量验收及其他相关事宜。6.若工程中途停建、缓建或发生设计变更及设计错误导致返工，甲方应采取有效措施弥补或减少损失，并经有关部门审定后赔偿乙方因此遭受的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。7.负责组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。8.在工程竣工验收后的保修期内，因使用不当导致的工程质量问题，其返修费用由甲方承担。（二）乙方责任1.收到施工图纸后，乙方应在开工前______天内完成施工图会审，并在______天内编制工程预算提交甲方审查。同时，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方备案。2.乙方应按照施工安全规范进行施工质量和安全管理，指定安全、防火责任人，确保物件堆放整齐、道路畅通。施工期间发生的所有施工质量和安全事故均由乙方负责，并需及时报告甲方及有关部门。3.乙方应委派______为现场管理代表，持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4.乙方应做好施工原始记录，并按月（季）度提交施工计划和完工报表。若未按时报送，甲方有权暂停支付工程进度款。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____住所：_____住所：_____甲方代表（签字）：_____乙方代表（签字）：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____邮政编码：_____邮政编码：_____签订地点：_____签订地点：_________年____月____日____年____月____日2024年安装工程承包合同参考范本（二）以下是改写后的结果，保持内容含义不变，采用严谨、稳重、理性、官方的语言风格：____合同执行与代表更换____本合同及施工期间的所有具体事宜，由各方负责执行。若任一方中途需更换工程代表，应书面通知对方，并重新出具授权委托书。____第四条双方责任____1.____甲方责任____：-(1)提供施工所需的水电资源，确保满足施工基本条件；-(2)提供施工所需的仓库用房；-(3)负责协调与其他工程商的交叉施工事宜；-(4)按照合同约定支付工程款项。2.____乙方责任____：-(1)严格按照甲方认可的施工图纸进行施工，确保施工安全及质量；-(2)加强施工管理，保持施工现场整洁，道路畅通，器材堆放有序；-(3)负责为甲方指定人员提供相关技术培训；-(4)严禁随意拆改甲方原有的建筑结构及各类管线设施。____第五条工程质量及验收____1.乙方提供的施工材料或设备，需列出详细清单，由甲方负责人验收其质量和数量，并签字确认后方可使用。2.隐蔽工程须经甲方现场验收，否则乙方有权推迟该部分工程。3.乙方在竣工后应向甲方提出验收申请，甲方需在收到申请之日起三日内完成调试验收。若逾期未验收，则自工程竣工之日起视为甲方已验收合格。4.工程验收的标准、方法及程序如下：甲方在收到乙方验收申请后，应组织双方及相关人员组成验收小组，参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关设计标准和要求，共同进行检验，并签署验收文件。5.若工程未经验收而甲方已单方使用，则视为工程质量合格且甲方已验收通过。____第六条工程保修____工程保修期为半年，自工程验收合格之日起计算。保修期内如出现施工质量问题，乙方负责免费保修。若因甲方操作不当或其他不可抗力因素导致的损坏（非乙方施工质量及产品质量问题），乙方可收取维修费和材料费。____第七条工程付款____1.自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付总工程款的XX%。2.工程施工完毕且验收合格后，甲方向乙方支付总工程款的XX%。3.剩余5%作为质保金，即XX元，在一年内付清。所有工程款均以电汇形式汇入乙方指定账户。____第八条工程变更____1.合同签订后，乙方向甲方提出开工申请并获得同意后，甲方应出具工程开工通知单。乙方按通知日期进场施工并开始计算施工工期。2.工程及工期变更情况如下：-(1)甲方未及时付款导致施工工期顺延的，顺延时间自应付款日期起算至实际付款日止，责任由甲方承担；-(2)因甲方未履行合同中规定的责任（第四条所述）导致施工工期延误的，责任归甲方并相应顺延工期；-(3)因政府行为、相邻关系、恶劣天气等不可抗力因素导致施工延误或停工的，乙方不承担责任且工期应顺延。3.若甲方提出合同外的工程要求、设计变更等需求，应书面告知乙方并作为合同补充。由此产生的新增费用由甲方承担并及时支付给乙方。____第九条违约责任____1.乙方因违反合同条款导致未能按时竣工的，每逾期一天按工程造价的一定比例向甲方支付违约金。2.甲方因违反合同条款或未按时付款的，每逾期一天按工程总造价的一定比例向乙方支付违约金。3.若甲方拖延支付工程款超过一定期限的，乙方有权停工且由此造成的工期延误等后果由甲方承担。4.一方擅自解除合同的，应按未履行部分工程造价的一定比例向对方支付违约金。____第十条商业秘密____设计图纸、场所结构、设计方案、工作程序、产品规格、产地及报价等信息均视为商业秘密。双方应严格保密不得私自保留、复制或泄露给第三方。____第十一条补充条款____（具体内容根据实际情况填写）____第十二条争议解决____双方发生争议时应首先通过友好协商解决；协商不成的可提交乙方所在地人民法院