![2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/39/13/wKhkGWbSNqaAURBgAADqQLFqyG0404.jpg)
![2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/39/13/wKhkGWbSNqaAURBgAADqQLFqyG04042.jpg)
![2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/39/13/wKhkGWbSNqaAURBgAADqQLFqyG04043.jpg)
![2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/39/13/wKhkGWbSNqaAURBgAADqQLFqyG04044.jpg)
![2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/39/13/wKhkGWbSNqaAURBgAADqQLFqyG04045.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2024年版某项目边坡稳定性维护施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3项目边坡稳定性维护施工2.合同标的及范围2.1施工项目概述2.2施工内容2.3施工地点3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度4.施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划5.施工质量及标准5.1施工质量要求5.2验收标准6.安全生产及环保要求6.1安全生产措施6.2环保措施7.违约责任及赔偿7.1违约行为7.2赔偿责任8.争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任12.合同的转让12.1转让条件12.2转让程序13.合同的终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决14.4合同附件第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指根据本合同约定,承担项目边坡稳定性维护施工的发包单位,具备相关法律法规规定的法人资格。1.2承包方承包方是指根据本合同约定,承担项目边坡稳定性维护施工的承包单位,具备相关法律法规规定的法人资格。1.3项目边坡稳定性维护施工项目边坡稳定性维护施工是指为保证边坡在施工及后续使用过程中的安全稳定,采取的一系列加固、排水、监测等措施。第二条合同标的及范围2.1施工项目概述施工项目主要包括边坡稳定性评估、设计施工方案、采购施工材料、实施施工工程、施工过程中的监测及调整、工程验收等。2.2施工内容施工内容包括但不限于:边坡加固、排水设施建设、监测设备的安装与维护、施工安全防护等。2.3施工地点施工地点位于合同约定的边坡区域,具体位置以合同附件为准。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价为本合同约定的工程量清单及综合单价所述金额。3.2支付方式支付方式为银行转账,具体支付账户信息由承包方提供。3.3支付进度支付进度按照施工进度及合同约定的节点进行,具体支付比例及时间由合同附件支付计划表规定。第四条施工期限及进度4.1施工期限施工期限为本合同约定的开始施工之日起至工程验收合格之日止。4.2施工进度计划承包方应按照合同约定的时间节点提交施工进度计划,并确保按计划实施。第五条施工质量及标准5.1施工质量要求承包方应按照国家和行业标准进行施工,保证施工质量符合设计要求。5.2验收标准工程验收标准为本合同约定的设计文件及施工规范要求。第六条安全生产及环保要求6.1安全生产措施承包方应制定并落实安全生产措施,确保施工过程中的安全生产。6.2环保措施承包方应制定并落实环保措施,确保施工过程中的环境保护。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为发包方未按约定时间支付合同价款,或承包方未按约定时间完成施工,均视为违约。8.2赔偿责任违约方应承担因违约所造成的直接经济损失和对方因此产生的其他费用,并支付合同总价款的违约金。第九条争议解决方式9.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决。9.2调解解决协商不成时,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决调解不成时,任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.4法律途径仲裁裁决生效后,如一方不履行,另一方有权向合同签订地人民法院申请强制执行。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日止。10.2合同变更合同变更需双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同解除合同解除需双方协商一致,并签订书面解除协议。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密和技术秘密。11.2保密期限保密期限为本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方共同完成的发明创造、实用新型、外观设计等知识产权归双方共同所有。12.2侵权责任如一方使用对方的知识产权导致侵权,由侵权方承担相应责任。第十三条合同的转让13.1转让条件未经对方同意,任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序转让需经对方同意,并签订书面转让协议。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决本合同争议的解决适用合同签订地法律。14.4合同附件本合同附件包括工程量清单、综合单价、支付计划表等,与合同具有同等法律效力。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出项目边坡稳定性维护施工的所有工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二:综合单价详细列出各项工程的综合单价,包括材料费、人工费、机械使用费等各项费用的分摊和计算。附件三:支付计划表根据工程进度和合同约定,制定支付计划,明确各阶段的支付比例和时间。附件四:设计文件包括边坡稳定性维护施工的设计方案、图纸等技术文件。附件五:施工规范及要求详细列出施工过程中应遵循的规范和要求,包括安全规范、环保规范等。附件六:安全生产措施详细列出施工过程中的安全生产措施,包括安全设施、操作规程等。附件七:环保措施详细列出施工过程中的环保措施,包括废物处理、噪音控制等。附件八:工程验收标准详细列出工程验收的标准和程序,包括验收合格的条件和验收不合格的处理措施。附件九:争议解决协议详细列出争议解决的程序和方式,包括调解、仲裁和诉讼等。附件十:保密协议详细列出双方在合同履行过程中应保守的秘密内容,包括商业秘密、技术秘密等。说明二:违约行为及责任认定:1.发包方未按约定时间支付合同价款。2.承包方未按约定时间完成施工。3.承包方施工质量不符合设计要求。4.发包方未提供施工所需的相关资料和条件。5.发包方未履行合同约定的安全生产和环保要求。违约责任认定标准:1.违约方应承担因违约所造成的直接经济损失和对方因此产生的其他费用。2.违约方应支付合同总价款的违约金。3.违约方应承担因违约导致的合同解除的责任。示例说明:若发包方未按约定时间支付合同价款,则应承担因延迟支付导致的承包方停工的直接经济损失,并支付违约金。说明三:法律名词及解释:1.法人资格:指根据法律法规规定,具有独立法人地位,可以独立承担民事责任的组织。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。3.知识产权:指权利人对其创作的智力成果享有的专有权利,包括专利权、著作权、商标权等。4.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应支付给对方的一定金额。5.仲裁:指合同双方在争议发生时,按照事先约定的仲裁条款,提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.强制执行:指当一方不履行仲裁裁决或者法院判决时,另一方可以向法院申请强制执行。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年中国沼气发电行业市场现状、发展概况及未来前景分析报告-智研咨询发布
- 《计算机网络基础与应用(第三版)》 课件 项目一 对计算机网络的
- 2025年01月2025中国水利电力物资流通协会公开招聘笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 2024年12月浙江湖州市长兴县农业农村局公开招聘编外人员4人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解
- 《时尚北京》杂志2024年第3期
- 税法(第5版) 课件 曹越 第15章 车辆购置税;第16章 船舶吨税;第17章 环境保护税
- 11.《反对党八股(节选)》课件 【知识精研】统编版高一语文必修上册
- 《mRNA提取注意事项》课件
- 《弟子规之信篇》课件
- 《风险管理工具串讲》课件
- 2023CSCO非小细胞肺癌诊疗指南解读
- 人教版九年级英语全册期末复习完成句子专项练习
- 干部选拔任用程序
- 口服降糖药物分类详解课件
- 二级生物安全实验室设计建造与运行管理指南
- 围手术期疼痛护理课件
- 蛇年元宵节灯谜大全(附答案)
- 外国新闻传播史-张昆课件
- 中华民族的形成与发展
- 2023年上海中侨职业技术大学单招考试职业技能考试模拟试题及答案解析
- 儿科抗生素使用
评论
0/150
提交评论