三塔土方施工合同

专业收集整理精品文档！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！======================================================================================专业收集精品文档，您的最好选择======================土方施工合同甲方：三塔收费养护区房建工程工程部乙方：根据三塔收费养护区房建工程的需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关的法律法规规定及本工程的特点，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方充分协商一致，特签订本合同并严格履行。一、工程名称：三塔收费养护区房建工程二、承包分项工程名称：三塔收费养护区房建工程基础土方回填。二、工程地点：三塔镇南100米202省道旁。三、承包方式：分项承包四、承包范围及工作内容：1.三塔收费养护区房建工程土方回填。2.乙方自行完成土方工程相关手续办理。3.挖运土方期间或过程中，城管部门或其他主管部门的对土方施工所产生的一切罚款由乙方负责支付。4.按甲方要求时间回运符合建筑规范要求标准土质的素土做回填土、用机械平土（含机械费、运输费、作业人员费）。计算工程量时以每车测量累计计量。五、承包单价：1、土方回填综合单价元/立方米。2、上述计取费用为承包内容及工作范围内（但不限于）的全部综合单价，为一次性包死综合单价（含税），不再发生其他任何费用。六、工期：以甲方现场工期计划指令为依据。七、费用结算与付款方式：乙方按约定完成全部工作内容及范围后，由甲乙双方现场实测并由相关负责人签字确认后按以下约定支付工程款：土方以完成后3000立方结算。如不足3000立方，工程回填完，一次性结清。八、甲方责任：1、根据土方施工方案、工程总进度计划，制定生产、技术、质量、安全等各方面的计划、方案、措施，由甲方向乙方管理人员安排、交底。2、在合同履行全过程，对乙方进行全方位的监督、检查、指导、验收。九、乙方责任1、甲方后期需要的回填土方，乙方应无条件、及时提供，否则甲方将安排其他单位提供，所发生的费用从工程款中扣除，乙方不得有异议。2、乙方不得将承包的工程项目另行转包，一经发现立即终止合同并撤离现场。完成的工程量按40%结算，其它部分作为对甲方的赔偿。十、违约责任1、甲方应全力配合乙方施工，保证乙方能够顺利施工。2、甲方应按合同条件按时支付乙方工程款。3、乙方在本工程中如违章操作而发生意外安全事故时，自行承担其法律责任及其经济损失。善后工作亦由乙方负责解决。4、若乙方违约造成甲方损失，甲方根据实际情况，有权扣除乙方相应的工程款。5、双方不能按本合同条款的约定内容履行各自的各项义务以及致使本合同无法继续履行的，应承担相应的违约责任；包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。6、除非双方协商将合同终止，或因一方违约使合同无法继续履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本合同。十一、争议解决甲、乙双方发生争议时，应友好协商解决。协商不成时，可以向发包人注册所在地人民法院提起诉讼。十二、其他本合同甲乙双方签章后生效，无质量问题及结算款清后终止。双方应信守合同。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日年月日板材订货合同甲方：（需方）地址：电话：乙方：（供方）地址：电话：第一条：甲方向乙方订货总值为人民币元，其产品名称、规格、质量、单价、总价，等如表所列商品名称规格计量单位数量单价金额合计第二条：验收标准，及提出异议期限：按照确认样品验收，提出异议期限为货物自收到后七天内第三条；结算方式及期限，甲方须向乙方付5000人民币作为定金，剩余货款自付定金之日起第七日付清第四条：交货规定1、交货方式：2交货地点；3交货日期：4交运输费第五条经济责任（一）乙方责任1产品规格品种质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的乙方负责保修，包退，包换，由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按照逾期交货部分货款总值的1%向甲方偿付，逾期交货的违约金。2产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值1%的罚金。（二）甲方的责任1甲方中途退货应事先与乙方协商，乙方同意退货的应有甲方偿付乙方退货部分，货款总值5%的罚金。乙方不同意退货的甲方需按合同规定收货，2属甲方自提的货物，如甲方未按规定时期提货，每逾期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额1%的罚金。3甲方未按规定日期付款，每延期一天。应按延期付款总额1%付给乙方延期罚金。4乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担造成的损失和运费费用及罚金。5甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案，提出注销合同一方，须向对方偿付注销合同部分总额1%的补偿金。6本合同所定的一切条款，甲乙任何一方不得擅自变更修改，如一方单独变更修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更修改合同一方，赔偿一切损失。7甲乙任何一方因确因不可抗拒的原因，不能履行本合同时。应及时向对方通知，不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由，在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行，并免于承担违约责任。8本合同如在执行中发生纠纷或争议，甲乙双方应协商解决。协商解决不了时，按以下第（）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁。2向人民法院起诉。9本合同自双方签字之日起生效，到乙方将全部订货送齐，经甲方验收无误，签收后，合同作废。10本合同在执行期间，如有未尽事宜。得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有负责在法律上均与本合同有同等效力。11本合同共一式三份，由甲乙双方各执一份。12本合同有效期自年月日起至年月日订立和同人：甲方（需方）身份证号：