2024年标准版施工团队劳务分包合同指导手册

2024年标准版施工团队劳务分包合同指导手册本合同目录一览1.劳务分包合同的定义与范围1.1定义1.2范围2.合同双方的权利和义务2.1施工团队的权利和义务2.2劳务分包方的权利和义务3.劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容3.2分包工程的质量标准3.3分包工程的进度要求4.劳务分包价格与支付4.1劳务分包价格的确定4.2支付方式和支付时间4.3价格调整机制5.施工安全管理5.1劳务分包方的安全管理责任5.2施工团队的安全管理责任5.3安全事故的处理6.质量控制与验收6.1劳务分包方的质量控制责任6.2施工团队的质量控制责任6.3工程验收程序与标准7.工期延误的处理7.1工期延误的原因7.2工期延误的责任与赔偿8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件9.违约责任9.1施工团队的违约责任9.2劳务分包方的违约责任10.争议解决10.1争议解决的方式10.2诉讼或仲裁的管辖地点和机构11.合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件12.保密条款12.1保密信息的定义12.2保密信息的保护期限12.3保密信息泄露的责任13.合同的附则13.1合同的解释权13.2合同的适用法律13.3合同的附件14.合同的签署14.1签署人的身份和授权14.2签署时间和地点14.3合同的副本数量和分发第一部分：合同如下：第一条劳务分包合同的定义与范围1.1定义1.2范围本合同劳务分包范围包括甲方指定的分包工程的全部或部分工作内容，具体包括但不限于施工、安装、维修、保养等工作。第二条合同双方的权利和义务2.1施工团队的权利和义务2.1.1甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督和检查，并要求乙方按照约定的标准完成工作。2.1.2甲方应按照约定向乙方支付劳务报酬，并保证乙方的合法利益。2.1.3甲方应提供乙方施工所需的工作场地、设施、资料等，并确保其安全。2.2劳务分包方的权利和义务2.2.1乙方应按照甲方的要求，按时按质完成分包工作，并接受甲方的监督和检查。2.2.2乙方应遵守施工场地的工作纪律，确保施工安全，防止事故发生。2.2.3乙方应承担分包工作所产生的一切费用，除非甲方可归责于乙方的原因。第三条劳务分包内容3.1分包工程的范围和内容乙方分包的工程范围和内容详见附件一，乙方应严格按照约定的工作内容进行施工。3.2分包工程的质量标准乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，保证分包工程的质量符合规定，具体质量标准详见附件二。3.3分包工程的进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保分包工程按时完成，具体进度要求详见附件三。第四条劳务分包价格与支付4.1劳务分包价格的确定劳务分包价格详见附件四，价格包括但不限于乙方的人工费、材料费、设备使用费等。4.2支付方式和支付时间甲方按照乙方的实际完成工作量，按照约定的支付方式和支付时间向乙方支付劳务报酬，具体支付方式和支付时间详见附件五。4.3价格调整机制如遇市场行情变化或其他不可抗力因素，双方可按照约定的事由和方式对劳务分包价格进行调整，具体调整机制详见附件六。第五条施工安全管理5.1劳务分包方的安全管理责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全管理制度进行施工，确保施工安全。5.2施工团队的安全管理责任甲方应负责对施工现场进行安全管理，提供必要的安全防护设施，并对乙方进行安全教育。5.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理，双方应共同承担由此产生的责任。第六条质量控制与验收6.1劳务分包方的质量控制责任乙方应建立健全质量控制体系，对分包工程进行自检、互检和专检，确保工程质量。6.2施工团队的质量控制责任甲方应负责对分包工程的质量进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。6.3工程验收程序与标准工程验收按照甲方提供的验收标准进行，双方共同签署验收合格证书。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方在合同履行过程中，因不可抗力或国家政策调整等原因，需要变更合同内容的，应书面通知对方，并经双方协商一致。8.2合同解除的条件8.2.1对方严重违约，导致合同无法履行；8.2.2不可抗力因素导致合同无法履行；8.2.3国家政策调整导致合同无法履行。第九条违约责任9.1施工团队的违约责任甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的其他损失。9.2劳务分包方的违约责任乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的其他损失。第十条争议解决10.1争议解决的方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2诉讼或仲裁的管辖地点和机构诉讼或仲裁应提交合同签订地的人民法院或仲裁机构进行，具体管辖地点和机构详见附件七。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。11.2合同的变更程序合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件合同终止条件如下：11.3.1合同有效期届满，双方未续签；11.3.2双方协商一致解除合同；11.3.3依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中，甲方和乙方相互泄露的、不为公众所知悉的、具有商业价值的信息。12.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同有效期届满后____年。12.3保密信息泄露的责任如一方泄露了保密信息，应承担违约责任，向另一方支付违约金，并赔偿因此造成的其他损失。第十三条合同的附则13.1合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。13.2合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的附件本合同的附件包括附件一至附件七，附件的内容与合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署人的身份和授权本合同由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署。14.2签署时间和地点本合同于____年____月____日在____（地点）签署。14.3合同的副本数量和分发本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程范围和内容详细列出分包工程的各项工作内容，包括但不限于施工、安装、维修、保养等工作。附件二：分包工程质量标准详细列出分包工程的质量要求，包括质量控制体系、质量验收标准等。附件三：分包工程进度要求详细列出分包工程的进度计划，包括工程进度时间表、关键节点等。附件四：劳务分包价格详细列出劳务分包的价格，包括人工费、材料费、设备使用费等。附件五：支付方式和支付时间详细列出劳务报酬的支付方式和支付时间，包括支付周期、支付金额等。附件六：价格调整机制详细列出价格调整的条件和方式，包括价格调整的计算方法等。附件七：争议解决方式、管辖地点和机构详细列出争议解决的途径、诉讼或仲裁的管辖地点和机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照约定完成工作；2.未按照约定质量标准完成工作；3.未按照约定进度完成工作；4.泄露保密信息；5.未经许可擅自将合同转包或分包；6.违反国家法律法规和合同约定从事禁止行为；7.其他违反合同约定的行为。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金进行赔偿；2.赔偿因违约导致的直接经济损失；3.承担因违约引起的间接损失；4.根据违约行为的严重程度，追究相应的法律责任。示例说明：如果乙方未按照约定的质量标准完成工作，甲方有权要求乙方进行整改，并按照合同约定的违约金进行赔偿。如果乙方泄露了保密信息，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿甲方因泄露保密信息造成的直接经济损失。说明三：法律名词及解释：1.施工团队：指具有相应资质的建筑施工企业或个人。2.劳务分包方：指具有相应资质的专业分包企业或个人。3.分包工程：指施工团队将其整体工程中的部分工作内容分包给劳务分包方进行施工的行为。4.劳务报酬：指劳务分包方为完成分包工程所应得的报酬，包括人工费、材料费、设备使用费等。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.保密信息：指在合同履行过程中，双方相互泄露的、不为公众所知悉的、具有商业价值的信息。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发