泥工组劳务分包合同书2024年样本

通用型泥工组劳务分包合同书2024年样本本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程概述1.2分包工作内容1.3分包工程量2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格2.2价格调整条款2.3支付方式和时间3.劳务分包工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工期延误及其处理4.劳务分包方的义务与责任4.1分包方的技术实力和资质4.2分包方的施工组织与管理4.3分包方的材料与设备4.4分包方的安全生产与环保要求5.总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持与配合5.2总包方的工程管理5.3总包方的质量与安全监督5.4总包方的付款与结算6.违约责任6.1分包方违约6.2总包方违约7.争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点和机构7.3仲裁费用8.合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件9.合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的例外11.合同的转让11.1分包方的权利转让11.2总包方的权利转让12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1合同的语言文字13.2合同的附件13.3合同的修改与补充14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1分包工程概述分包工程为总包方提供的包括但不限于泥工施工、砌筑、抹灰、防水、混凝土浇筑等专业施工。1.2分包工作内容1.3分包工程量分包方应按照总包方提供的工程量清单进行施工，实际工程量的增减，按实际完成工程量计算。第二条劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格劳务分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.2价格调整条款如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可按合同约定进行价格调整。2.3支付方式和时间劳务分包费用分三次支付，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，总包方支付分包方合同价格的30%；（2）工程进度达到50%时，总包方支付分包方合同价格的30%；（3）工程竣工验收合格后，总包方支付分包方合同价格的40%。第三条劳务分包工期3.1工程开工日期工程开工日期为双方签订合同后的【】天。3.2工程竣工日期工程竣工日期为双方签订合同后的【】天。3.3工期延误及其处理如分包方原因导致工期延误，应按合同约定向总包方支付违约金。如非分包方原因导致工期延误，双方可协商延长工期。第四条劳务分包方的义务与责任4.1分包方的技术实力和资质分包方应具备国家规定的相关资质，且具备完成分包工程的技术实力。4.2分包方的施工组织与管理分包方应按照总包方的要求，组织和管理分包工程的施工，确保施工进度和质量。4.3分包方的材料与设备分包方应按照总包方的要求，提供合格的材料和设备，并保证其质量符合相关规范和标准。4.4分包方的安全生产与环保要求分包方应严格按照国家安全生产和环保法规要求，确保分包工程的安全生产和环保。第五条总包方的义务与责任5.1总包方的技术支持与配合总包方应提供分包工程所需的技术支持，并在施工过程中与分包方进行配合。5.2总包方的工程管理总包方应按照合同约定，对分包工程进行管理，确保工程进度和质量。5.3总包方的质量与安全监督总包方应对分包工程的质量和安全进行监督，如发现分包方不符合相关规范和标准的行为，有权要求分包方立即整改。5.4总包方的付款与结算总包方应按照合同约定的时间和方式，支付分包方的劳务费用。第六条违约责任6.1分包方违约分包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向总包方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。6.2总包方违约总包方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向分包方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第八条合同的变更与解除8.1合同变更的条件任何一方如需变更合同内容，应提前【】天书面通知对方，并经双方协商一致。8.2合同解除的条件如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。第九条合同的生效、终止与解除9.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同终止条件合同终止条件为工程竣工验收合格，双方办理完毕结算手续。9.3合同解除条件合同解除条件同第八条2的规定。第十条保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指在合同履行过程中，双方获得或产生的与工程有关的的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定的保密信息。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止（或解除）后【】年。10.3保密信息的例外法律要求或双方另有约定的情况除外。第十一条合同的转让11.1分包方的权利转让分包方不得将其分包的权利转让给第三方，未经总包方书面同意，分包方不得将其分包的义务转嫁给第三方。11.2总包方的权利转让总包方在合同履行期间，不得将其对分包方的权利转让给第三方。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1合同的语言文字本合同的书写文本采用中文，如有外文翻译，双方同意中文文本为准。13.2合同的附件本合同附件包括工程量清单、材料和设备明细表等，附件与合同具有同等法律效力。13.3合同的修改与补充本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为2024年【】月【】日。14.2合同签署地点本合同签署地点为【】。14.3合同签署人分包方代表：【】（签名），总包方代表：【】（签名）。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明分包工程所需完成的各项工程量，包括工程名称、工程量、工程单价等。2.材料和设备明细表：详细列明分包工程所需使用的材料和设备的名称、规格、数量、单价等。3.技术规范和要求：包括分包工程所需遵循的技术规范、施工要求等。4.安全生产和环保要求：包括分包工程在施工过程中需遵守的安全生产和环保要求。5.工程质量标准：详细列明分包工程的质量标准和要求。6.工程进度计划：详细列明分包工程的开工日期、竣工日期以及各阶段的施工进度计划。7.付款申请表：用于分包方在合同约定的付款节点向总包方申请付款。8.工程变更申请表：用于双方在合同履行过程中提出工程变更的申请。9.违约金计算公式：用于计算违约方应支付的违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方违约：分包方未按照合同约定完成分包工程，或分包工程质量不符合相关规范和标准，或分包方迟延履行合同义务等，均视为分包方违约。示例：分包方未能在约定的工期范围内完成分包工程，属于违约行为。2.总包方违约：总包方未按照合同约定支付劳务费用，或未提供技术支持与配合，或未按照合同约定进行工程管理等，均视为总包方违约。示例：总包方未能在约定的时间内支付分包方的劳务费用，属于违约行为。3.违约责任认定：违约方应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。示例：分包方违约导致工程进度延误，应向总包方支付违约金，并赔偿因工程延误产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。示例：地震、洪水等自然灾害导致工程无法正常进行，属于不可抗力。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务，完成合同目标的过程。示例：分包方按照合同约定完成分包工程，总包方按照合同约定支付劳务费用，均属于合同履行。3.合同解除：指合同双方在合同履行过程中，经协商一致，终止合同关