风电场建设合同

风电场建设合同《篇一》合同编号：____风电场建设合同____甲方：____风电场开发有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____乙方：____风电场施工有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____鉴于甲方拥有____风电场____项目的开发权，并同意乙方作为该项目的施工单位，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就乙方承担该项目的建设事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1乙方应按照甲方的风电场设计方案、施工图纸和技术要求，完成风电场的建设，包括但不限于风力发电机组安装、风电场配套设施建设、调试及验收等工作。二、合同价格2.1本合同总价款为人民币____元（大写：____元整），乙方完成本合同约定的全部工作内容后，甲方一次性支付乙方合同总价款。2.2合同总价款不含税，如遇国家政策调整，应按照国家相关政策调整合同价格。三、合同工期3.1乙方应按照甲方要求，确保风电场建设项目的工期，自开工之日起至竣工验收合格之日止，工期为____个月。3.2乙方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约金。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家及相关行业标准进行施工，确保风电场建设项目的质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不低于____年的质保期，质保期内如有质量问题，乙方负责及时修复或更换。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定的工期完成工作，应按照逾期交付部分的合同总价款的__%向甲方支付违约金。5.2乙方如未按照合同约定的质量标准完成工作，应承担重新施工、修复或更换等费用，并按照合同总价款的__%向甲方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工作内容全部完成之日止。甲方（盖章）：____风电场开发有限公司____乙方（盖章）：____风电场施工有限公司____甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____签订日期：____年____月____日风电场设计方案、施工图纸和技术要求合同总价款支付凭证质量保修书工程验收报告注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。《篇二》合同编号：____风电场建设合同补充协议____甲方：____风电场开发有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____乙方：____风电场施工有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____第三方：____风电场技术咨询有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____鉴于甲方拥有____风电场____项目的开发权，并同意乙方作为该项目的施工单位，同时聘请第三方作为技术咨询单位，经甲乙双方及第三方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就各方在该项目中的权利义务，达成如下协议：一、第三方的主要职责1.1第三方作为技术咨询单位，应专业的风电场建设技术咨询，包括但不限于风电场设计方案、施工图纸和技术要求的审核，工程验收及质保期技术支持等。1.2第三方应确保其的设计方案、施工图纸和技术要求符合国家及相关行业标准，并有权对乙方的施工过程进行监督和指导。二、甲方的权利和利益2.1甲方有权根据合同约定，对乙方的工作进度和质量进行监督和检查。2.2甲方有权根据合同约定，要求乙方按期完成工程，并按照约定的质量标准进行施工。2.3甲方有权根据合同约定，要求第三方专业的技术咨询和服务。2.4甲方在合同约定的范围内，有权对乙方进行奖励或者罚款。三、乙方的义务和限制3.1乙方应按照甲方的要求，无条件接受甲方的监督和检查。3.2乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成工作，否则将承担相应的违约责任。3.3乙方在施工过程中，应严格遵守第三方的设计方案、施工图纸和技术要求，并接受第三方的监督和指导。3.4乙方在合同约定的范围内，应接受甲方的奖励或者罚款。四、第三方的主要义务4.1第三方应按照甲方的要求，专业的技术咨询和服务。4.2第三方应确保其的设计方案、施工图纸和技术要求符合国家及相关行业标准。4.3第三方应对乙方的施工过程进行监督和指导，确保施工过程符合设计方案和施工图纸的要求。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定的工期完成工作，应按照逾期交付部分的合同总价款的__%向甲方支付违约金。5.2乙方如未按照合同约定的质量标准完成工作，应承担重新施工、修复或更换等费用，并按照合同总价款的__%向甲方支付违约金。5.3第三方如未按照合同约定的要求技术咨询和服务，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工作内容全部完成之日止。甲方（盖章）：____风电场开发有限公司____乙方（盖章）：____风电场施工有限公司____第三方（盖章）：____风电场技术咨询有限公司____甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____第三方代表（签字）：____签订日期：____年____月____日注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方及第三方另行协商补充。第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为技术咨询单位介入风电场建设合同，旨在专业的技术支持和监督，确保工程质量和进度达到甲方的要求。通过引入第三方，甲方能够更好地控制项目的质量和进度，同时增加乙方的违约风险，保护甲方的权益。甲方为主导的目的在于确保项目按照其预期进行，通过设定严格的违约责任和监督机制，以及优先保障甲方的权利，确保项目顺利完成。《篇三》合同编号：____风电场建设合同补充协议____甲方：____风电场开发有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____乙方：____风电场施工有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____第三方：____风电场技术咨询有限公司____地址：____省____市____区____路____号联系电话：____鉴于甲方拥有____风电场____项目的开发权，并同意乙方作为该项目的施工单位，同时聘请第三方作为技术咨询单位，经甲乙双方及第三方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就各方在该项目中的权利义务，达成如下协议：一、第三方的主要职责1.1第三方作为技术咨询单位，应专业的风电场建设技术咨询，包括但不限于风电场设计方案、施工图纸和技术要求的审核，工程验收及质保期技术支持等。1.2第三方应确保其的设计方案、施工图纸和技术要求符合国家及相关行业标准，并有权对乙方的施工过程进行监督和指导。二、乙方的权利和利益2.1乙方有权根据合同约定，要求甲方按期支付合同价款。2.2乙方有权根据合同约定，要求甲方必要的施工场地、施工设备和临时设施。2.3乙方有权根据合同约定，要求第三方专业的技术咨询和服务。2.4乙方在合同约定的范围内，有权对甲方进行奖励或者罚款。三、甲方的义务和限制3.1甲方应按照乙方的要求，无条件支付合同价款。3.2甲方应按照合同约定的工期和质量标准施工场地、施工设备和临时设施，否则将承担相应的违约责任。3.3甲方在合同约定的范围内，应接受乙方的奖励或者罚款。四、第三方的主要义务4.1第三方应按照乙方的要求，专业的技术咨询和服务。4.2第三方应确保其的设计方案、施工图纸和技术要求符合国家及相关行业标准。4.3第三方应对甲方的施工过程进行监督和指导，确保施工过程符合设计方案和施工图纸的要求。五、违约责任5.1甲方如未按照合同约定的工期施工场地、施工设备和临时设施，应按照逾期交付部分的合同总价款的__%向乙方支付违约金。5.2甲方如未按照合同约定的质量标准施工场地、施工设备和临时设施，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工作内容全部完成之日止。甲方（盖章）：____风电场开发有限公司____乙方（盖章）：____风电场施工有限公司____第三方（盖章）：____风电场技术咨询有限公司____甲方代表（签字）：____乙方代表（签字）：____第三方代表（签字）：____签订日期：