建设工程价款的计算标准2024年

建设工程价款的计算标准2024年合同目录第一章：合同概述1.1合同目的与适用范围1.2合同定义与术语解释1.3合同的法律效力第二章：合同双方2.1甲方资质与责任2.2乙方资质与责任2.3双方权利与义务第三章：工程概述3.1工程概况3.2工程范围与内容3.3工程质量标准第四章：合同价款与支付4.1工程价款的确定4.2价款支付方式与时间4.3价款调整机制第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期延误与处理5.3竣工验收与交付第六章：工程质量与安全6.1工程质量要求6.2安全生产管理6.3质量与安全事故处理第七章：合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序7.2合同解除的条件与后果7.3合同变更与解除的法律效力第八章：违约责任8.1违约责任的确定8.2违约赔偿的范围与计算8.3违约责任的追究第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决的法律效力第十章：合同生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的义务第十一章：附则11.1合同的解释权11.2合同的补充与修改11.3其他约定事项签字栏：甲方代表签字：乙方代表签字：签订时间：签订地点：合同编号_______第一章：合同概述1.1合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目中的权利、义务、责任以及价款的计算和支付等事项。本合同适用于双方就本建设工程项目所达成的所有合作事宜。1.2合同定义与术语解释本合同中所涉及的专业术语和定义，以本合同附件中的术语解释为准。1.3合同的法律效力本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力，双方均应严格遵守。第二章：合同双方2.1甲方资质与责任甲方应具备相应的资质和能力，负责项目的整体规划和监督。2.2乙方资质与责任乙方应具备承接本工程所需的资质和能力，负责工程的具体实施。2.3双方权利与义务双方应根据合同约定，履行各自的权利和义务。第三章：工程概述3.1工程概况本工程为_______，位于_______，预计建筑面积为_______平方米。3.2工程范围与内容工程范围包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。3.3工程质量标准工程质量应符合国家及行业相关标准，具体标准见附件。第四章：合同价款与支付4.1工程价款的确定工程价款根据工程量清单和市场行情确定，具体金额为_______。4.2价款支付方式与时间甲方应按照合同约定的进度和时间节点支付工程价款。4.3价款调整机制如遇不可抗力或市场行情变动，双方应协商调整工程价款。第五章：工程进度与工期5.1工程进度计划乙方应根据甲方提供的工程进度计划，合理安排施工进度。5.2工期延误与处理如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。5.3竣工验收与交付工程竣工后，乙方应组织验收，并在验收合格后交付甲方。第六章：工程质量与安全6.1工程质量要求乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。6.2安全生产管理乙方应建立健全安全生产管理体系，确保施工安全。6.3质量与安全事故处理如发生质量或安全事故，乙方应及时报告甲方，并采取措施进行处理。第七章：合同变更与解除7.1合同变更的条件与程序合同变更应由双方协商一致，并以书面形式确定。7.2合同解除的条件与后果合同解除应符合法律规定和合同约定，双方应承担相应的责任。7.3合同变更与解除的法律效力合同变更或解除后，双方应按照新的约定或法律规定执行。第八章：违约责任8.1违约责任的确定违约方应根据合同约定和法律规定，承担违约责任。8.2违约赔偿的范围与计算违约赔偿应包括直接损失和间接损失，具体计算方法见附件。8.3违约责任的追究甲方有权追究乙方的违约责任，乙方亦有权追究甲方的违约责任。第九章：争议解决9.1争议解决方式双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_______仲裁委员会申请仲裁。9.2争议解决程序争议发生后，一方应书面通知另一方，说明争议事项及解决要求，并在通知之日起30日内协商解决。逾期未能解决的，可按9.1条的规定提交仲裁。9.3争议解决的法律效力仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。第十章：合同生效与终止10.1合同的生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同的终止条件本合同在工程竣工验收合格并支付完毕所有款项后自然终止。如遇不可抗力或双方协商一致，可提前终止。10.3合同终止后的义务合同终止后，双方应根据实际情况，履行必要的交接和清算义务。第十一章：附则11.1合同的解释权本合同的解释权归甲方所有，但不得违背合同的基本原则和法律规定。11.2合同的补充与修改合同一经签订，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或补充。11.3其他约定事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。必要时，可签订补充协议。签字栏：甲方代表签字：________乙方代表签字：________签订时间：________签