2024年发布的基础设施建设施工合同条件

2024年发布的基础设施建设施工合同条件本合同目录一览第一条一般规定1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3语言1.4法律的适用1.5合同的开始执行第二条工程范围与要求2.1工程概述2.2工程地点2.3工程内容2.4工程质量标准2.5工程进度要求第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付条件与方式3.4价格争议的解决第四条施工期与工期4.1施工期的确定4.2工期的延误4.3提前竣工的奖励4.4延长工期的条件第五条施工质量与安全管理5.1施工质量控制5.2施工安全管理要求5.3不合格工程的处理5.4安全事故的应急处理第六条材料与设备6.1材料与设备的要求6.2材料与设备的供应6.3材料与设备的验收6.4材料与设备的保管与使用第七条施工协调与配合7.1施工协调机构7.2施工信息的交流7.3施工过程中的变更7.4施工双方的配合第八条违约责任8.1承包商的违约行为8.2业主的违约行为8.3违约责任的承担第九条争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖第十条合同的终止与解除10.1合同的终止条件10.2合同解除的程序10.3合同解除后的权利与义务处理第十一条合同的转让与分包11.1合同的转让11.2分包管理11.3分包商的违约责任第十二条保险12.1保险的要求12.2保险的办理与支付12.3保险事故的处理第十三条税务与财务13.1税务处理13.2财务报表的提交13.3审计与检查第十四条其他条款14.1保密条款14.2知识产权的保护14.3法律变化对合同的影响14.4合同的修订与补充第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1定义与解释（1）“甲方”指合同中指明的业主方；（2）“乙方”指合同中指明的承包商方；（3）“工程”指合同中指明的基础设施建设项目；（4）“合同”指本合同文件，包括合同协议书、中标通知书（如有）、专用条款、通用条款、附件及双方协商一致的其他文件；（5）“合同价格”指合同中确定的，乙方完成工程所需的全部费用；（6）“施工期”指合同中确定的，乙方完成工程施工所需的时间。1.1.3本合同中的引用和附录，均为合同文件的组成部分，各文件相互说明，互为补充。1.2合同文件的优先顺序1.2.1合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）专用条款；（4）通用条款；（5）附件；（6）其他双方协商一致的文件。1.3语言1.4法律的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的开始执行本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。第二条工程范围与要求2.1工程概述2.1.1工程是一项基础设施建设项目，包括但不限于道路、桥梁、隧道、排水、供电、供水等设施的建设或改造。2.1.2工程的具体规模、建设内容和建设标准等详见合同协议书及附件。2.2工程地点2.2.1工程的具体地点详见合同协议书及附件。2.3工程内容2.3.1乙方应按照合同约定的工程内容和建设标准，完成工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收等工作。2.3.2乙方应保证工程的设计、施工、设备供应、安装、调试、验收等工作符合国家及行业的相关法律法规、标准和规范。2.4工程质量标准（1）国家及行业相关法律法规、标准和规范的要求；（2）合同中约定的质量标准；（3）甲方根据工程特点提出的要求。2.4.2乙方应承担由于工程质量问题导致的一切责任和损失。2.5工程进度要求2.5.1乙方向甲方承诺，按照合同约定的施工期完成工程。2.5.2乙方应按照甲方要求，提交工程进度计划，并按计划完成工程施工。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1乙方向甲方报价，合同总价包括工程设计费、施工费、设备采购费、安装费、调试费、验收费等。3.1.2甲方应在合同签订后，按照约定的时间和方式向乙方支付合同价格。3.2价格调整机制3.2.1合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。3.2.2价格调整的因素包括但不限于：工程变更、材料价格变动、政策调整等。3.3支付条件与方式3.3.1甲方支付合同价格的条件如下：（1）乙方按照合同约定完成工程施工；（2）乙方提供完整的工程资料和验收报告；（3）乙方通过甲方组织的工程验收。3.3.2甲方支付合同价格的方式如下：（1）按工程进度分阶段支付；（2）工程验收合格后支付尾款。3.4价格争议的解决3.4.1双方在合同价格方面发生的争议，应通过友好协商解决。3.4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条违约责任8.1承包商的违约行为8.1.1乙方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。8.1.2乙方违反合同约定，导致甲方损失的，应承担赔偿责任。8.2业主的违约行为8.2.1甲方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。8.2.2甲方违反合同约定，导致乙方损失的，应承担赔偿责任。8.3违约责任的承担8.3.1违约责任的具体承担方式，按照合同约定执行。8.3.2违约责任导致损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。第九条争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序9.2.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼管辖9.3.1如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院有管辖权。9.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的相关规定，配合法院审理。第十条合同的终止与解除10.1合同的终止条件10.1.1合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）合同约定的施工期届满；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的情形。10.2合同解除的程序10.2.1双方协商一致解除合同的，应签订解除合同协议书，明确解除合同的时间、理由、责任及双方的权利义务。10.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求，妥善处理工程尾款、工程资料、现场设备等事宜。10.3合同解除后的权利与义务处理10.3.1合同解除后，双方的权利义务终止，但合同解除前的权利义务仍受法律保护。10.3.2合同解除后，双方应互相协助，解决因合同解除引起的遗留问题。第十一条合同的转让与分包11.1合同的转让11.1.1未经甲方同意，乙方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.1.2乙方转让合同权利义务的，应与第三方签订书面转让协议，并报甲方备案。11.2分包管理11.2.1乙方不得将合同约定的主体工程分包给第三方。11.2.2乙方分包非主体工程的，应事先征得甲方同意，并明确分包范围、分包金额、分包期限等事项。11.3分包商的违约责任11.3.1分包商违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。11.3.2分包商违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担连带赔偿责任。第十二条保险12.1保险的要求12.1.1乙方应按照合同约定，为工程购买相应的保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险等。12.1.2乙方应在工程开工前，将保险单证提交甲方备案。12.2保险的办理与支付12.2.1乙方应负责办理保险事宜，并按时支付保险费用。12.2.2保险费用计入合同价格。12.3保险事故的处理12.3.1发生保险事故的，乙方应立即通知保险公司和甲方，并按照保险条款和合同约定处理事故。12.3.2保险赔偿不足弥补损失的，乙方应承担剩余部分的赔偿责任。第十三条税务与财务13.1税务处理13.1.1乙方应依法纳税，遵守国家及地方的税收法律法规。13.1.2乙方应向第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同协议书附件二：中标通知书（如有）附件三：专用条款附件四：通用条款附件五：工程设计文件附件六：施工图纸附件七：工程量清单附件八：材料与设备供应清单附件九：施工进度计划附件十：工程质量标准与要求附件十一：安全管理与环保要求附件十二：保险单证附件十三：税务登记证复印件附件十四：财务报表附件一：合同协议书本附件是合同的核心文件，明确了双方的权益和义务，包括工程范围、合同价格、施工期、违约责任等关键条款。附件二：中标通知书（如有）如有中标通知书，此附件应附上。中标通知书明确了乙方中标工程的事实和条件。附件三：专用条款专用条款是根据工程特点和双方协商确定的特殊要求，对通用条款的补充和修改。附件四：通用条款通用条款是适用于大多数工程的标准条款，包括合同的签订、履行、解释及争议解决等方面的通用规定。附件五：工程设计文件工程设计文件应包括工程的设计图纸、技术说明书、设计计算书等，以供施工和验收使用。附件六：施工图纸施工图纸是工程实施的重要依据，包括各种细节的施工图纸和施工说明。附件七：工程量清单工程量清单列出了工程所需的各项材料、工程量及其价格，作为合同价格确定的依据。附件八：材料与设备供应清单材料与设备供应清单明确了乙方应提供的材料和设备的种类、数量、规格和质量要求。附件九：施工进度计划施工进度计划详细说明了工程的施工计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件十：工程质量标准与要求工程质量标准与要求明确了工程的质量要求，包括质量验收标准、质量保证措施等。附件十一：安全管理与环保要求安全管理与环保要求明确了工程安全管理、环境保护的要求和措施。附件十二：保险单证保险单证包括乙方向甲方提交的保险单复印件，以证明乙方已按照合同约定购买了相应的保险。附件十三：税务登记证复印件乙方应向甲方提供其税务登记证的复印件，以证明其合法纳税的身份。附件十四：财务报表乙方应向甲方定期提供财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以供甲方监督乙方的财务状况。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成工程施工，或工程质量不符合合同约定。2.乙方未按照合同约定提供材料和设备，或提供的材料和设备不符合合同约定。3.乙方未按照合同约定履行合同义务，导致工程进度延误。4.甲方未按照合同约定支付合同价格，或延迟支付。5.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。违约责任认定标准：1.按照合同约定，乙方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。2.按照合同约定，甲方应承担因违约行为导致的损失赔偿责任。3.违约行为导致工程进度延误的，应按照合同约定的违约金计算方式，计算违约金。4.违约行为导致工程质量不符合要求的，乙方应负责修复或重新施工，并承担由此产生的费用。示例说明：如果乙方未按照合同约定完成工程施工，导致工程进度延误，乙方应按照合同约定的违约金计算方式，向甲方支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指合同中指明的业主方，负责委托工程施工的一方。2.乙方：指合同中指