2024年劳务分包履约担保与补偿条款

2024年通用版劳务分包履约担保与补偿条款本合同目录一览1.劳务分包履约担保1.1担保方式1.2担保金额1.3担保期限1.4担保责任2.劳务分包补偿条款2.1补偿范围2.2补偿条件2.3补偿计算方式2.4补偿支付时间3.分包商义务3.1工程质量3.2工程进度3.3安全生产3.4资料管理4.分包商权利4.1获得报酬4.2合同变更4.3合同解除4.4索赔权利5.甲方义务5.1提供施工条件5.2技术支持5.3质量监督5.4进度协调6.甲方权利6.1要求分包商按期完成工程6.2要求分包商保证工程质量6.3要求分包商遵守安全生产规定6.4对分包商不履行合同的权利7.违约责任7.1甲方违约责任7.2分包商违约责任7.3违约赔偿金额计算方式8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同解除条件10.其他条款10.1保密条款10.2知识产权保护10.3不可抗力10.4合同的转让11.合同附件11.1分包工程范围及工程量清单11.2分包商资质证明文件11.3担保文件11.4其他相关文件12.合同签订日期13.合同签订地点14.合同双方盖章及代表签名第一部分：合同如下：第一条劳务分包履约担保1.1担保方式甲方为分包商提供劳务分包履约担保，担保方式为银行保函，保函金额为人民币【】元整。1.2担保金额担保金额为分包商按合同约定完成分包工程所需支付的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费等。1.3担保期限担保期限自合同签订之日起至分包工程验收合格，并支付完毕所有款项之日止。1.4担保责任甲方承诺，如分包商未按合同约定履行分包工程的义务，甲方将无条件承担分包商应承担的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第二条劳务分包补偿条款2.1补偿范围甲方因分包商原因导致工程进度延误、质量问题、安全生产事故等，有权要求分包商支付相应的补偿费用。2.2补偿条件分包商未能按合同约定完成分包工程，或分包工程存在质量问题、安全生产事故等，甲方有权要求分包商支付补偿费用。2.3补偿计算方式补偿费用根据分包商违约程度、工程进度、工程质量等因素，按照合同约定的计算方式进行计算。2.4补偿支付时间补偿费用应在分包商履行完合同约定的义务，或甲方解除合同时，由甲方一次性支付给分包商。第三条分包商义务3.1工程质量分包商应按合同约定及国家相关法律法规的要求，保证分包工程的质量，确保分包工程达到设计要求和质量标准。3.2工程进度分包商应按合同约定的工期完成分包工程，如因分包商原因导致工程进度延误，分包商应承担相应的违约责任。3.3安全生产分包商应严格执行国家的安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保分包工程的安全生产。3.4资料管理分包商应按合同约定及时向甲方提供分包工程的有关资料，并保证资料的真实、完整、准确。第四条分包商权利4.1获得报酬分包商按合同约定完成分包工程后，有权要求甲方支付合同约定的报酬。4.2合同变更分包商如遇不可抗力等因素导致无法按合同约定履行义务时，分包商有权要求甲方变更合同。4.3合同解除分包商如遇不可抗力等因素导致无法继续履行合同，分包商有权要求甲方解除合同。4.4索赔权利分包商在合同履行过程中，如因甲方原因导致分包商损失，分包商有权向甲方提出索赔。第五条甲方义务5.1提供施工条件甲方应按合同约定提供施工场地、施工用水、用电等施工条件，确保分包商顺利施工。5.2技术支持甲方应提供分包工程所需的技术资料、施工图纸等，并负责技术解答和指导。5.3质量监督甲方应对分包工程的质量和安全生产进行监督，确保分包工程符合设计要求和质量标准。5.4进度协调甲方应协调分包商与其他施工单位的关系，确保工程进度顺利。第六条甲方权利6.1要求分包商按期完成工程甲方有权要求分包商按合同约定的工期完成分包工程。6.2要求分包商保证工程质量甲方有权要求分包商保证分包工程的质量，确保分包工程达到设计要求和质量标准。6.3要求分包商遵守安全生产规定甲方有权要求分包商严格执行国家的安全生产法律法规，加强安全生产管理。6.4对分包商不履行合同的权利如分包商未能按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求分包商承担违约责任。第八条违约责任7.1甲方违约责任甲方如未按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，向分包商支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。如甲方违约行为给分包商造成损失的，甲方还应赔偿分包商因此造成的损失。7.2分包商违约责任分包商如未按合同约定履行义务，分包商应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式按合同约定执行。如分包商违约行为给甲方造成损失的，分包商还应赔偿甲方因此造成的损失。7.3违约赔偿金额计算方式违约赔偿金额根据违约程度、工程进度、工程质量等因素，按照合同约定的计算方式进行计算。第九条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构双方同意，争议解决的机构为合同签订地人民法院。8.3诉讼管辖任何一方提起诉讼时，诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同解除条件合同解除须经双方协商一致，并以书面形式作出。第十一条其他条款10.1保密条款双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.2知识产权保护双方在合同履行过程中所形成的知识产权，归双方共同所有。10.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均免责。10.4合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。第十二条合同附件11.1分包工程范围及工程量清单详见附件一。11.2分包商资质证明文件详见附件二。11.3担保文件详见附件三。11.4其他相关文件详见附件四。第十三条合同签订日期本合同于【年】年【月】月【日】日签订。第十四条合同签订地点本合同签订地点为【】。第十五条合同双方盖章及代表签名本合同一式【份】，甲乙双方各执【份】，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程范围及工程量清单详细列出分包工程的范围以及相关的工程量清单，包括工程项目的名称、数量、质量要求等。附件二：分包商资质证明文件包括分包商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件。附件三：担保文件包括银行保函或者其他担保方式的文件，详细说明担保的金额、期限以及担保责任等内容。附件四：其他相关文件包括与分包工程相关的设计图纸、技术规范、施工方案等文件。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未能按合同约定的工期完成分包工程。2.分包商未能按合同约定的质量标准完成分包工程。3.分包商未能遵守国家的安全生产法律法规，导致安全生产事故发生。4.甲方未能按合同约定的时间支付报酬。5.甲方未能提供合同约定的施工条件。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：按照合同约定的违约金计算方式进行计算，违约金金额根据违约程度、工程进度、工程质量等因素确定。2.损失赔偿计算方式：根据违约行为导致的实际损失金额进行赔偿，包括直接损失和间接损失。示例说明：如果分包商未能按合同约定的工期完成分包工程，甲方有权要求分包商支付违约金，违约金金额根据合同约定的计算方式进行计算。如果分包商违约行为给甲方造成损失，甲方还可以要求分包商赔偿因此造成的实际损失。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指甲方将一部分工程分包给具有相关资质的分包商进行施工。2.履约担保：指甲方为分包商提供担保，保证分包商按合同约定履行义务。3.违约金：指违约方按照合同约定的计算方式向守约方支付的违约赔偿金。4.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.合同签订地：指合同双方签订