城市综合体2024强电系统工程承包协议书

城市综合体2024强电系统工程承包协议书本合同目录一览1.工程概述与范围1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模1.5工程时间表2.承包商义务2.1工程设计与规划2.2施工资质与许可2.3工程材料与设备2.4施工标准与规范2.5工程质量保证2.6安全生产与环保措施3.业主义务3.1提供施工条件3.2支付工程款项3.3工程变更处理3.4现场协调与监督3.5配合承包商完成工程4.工程价款与支付4.1合同价格4.2价格调整机制4.3预付款支付4.4工程进度付款4.5最终付款与结算4.6违约金与赔偿5.工期与进度5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3关键节点进度要求5.4工期延误处理5.5提前完成奖励6.违约责任与争议解决6.1违约行为及后果6.2争议解决方式6.3法律适用与管辖7.合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件8.保密条款8.1保密信息定义8.2保密义务与期限8.3泄密责任与赔偿9.合同的转让与继承9.1合同转让9.2合同继承10.适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1不可抗力11.2广告与宣传11.3ForceMajeure12.附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3相关标准规范13.签署与日期13.1签署人授权13.2签署日期14.合同正本与副本14.1合同正本份数14.2合同副本份数14.3合同副本的有效性第一部分：合同如下：第一条工程概述与范围1.1工程名称：城市综合体2024强电系统工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于电力供应系统、电缆敷设、配电柜安装、照明系统、防雷系统等的设计、施工、验收和保修。1.4工程规模：根据工程设计文件和施工图纸确定。1.5工程时间表：工程开工日期为_______，竣工日期为_______。具体施工进度按照双方约定的工程进度计划执行。第二条承包商义务2.1工程设计与规划：承包商应根据业主的要求和相关的法律法规、技术标准，完成工程的设计和规划，并提交相关设计文件和施工图纸。2.2施工资质与许可：承包商应具备相应的施工资质，并按照法律法规的要求，办理相关施工许可。2.3工程材料与设备：承包商应按照设计文件和施工图纸的要求，采购合格的工程材料和设备。2.4施工标准与规范：承包商应严格按照设计文件、施工图纸和相关法律法规、技术标准进行施工。2.5工程质量保证：承包商应对工程的施工质量负责，并按照约定的质量标准进行施工。2.6安全生产与环保措施：承包商应制定并落实安全生产和环保措施，确保工程施工过程中的安全生产和环境保护。第三条业主义务3.1提供施工条件：业主应提供合格的施工现场，并保证施工现场的通行、通风、照明等施工条件。3.2支付工程款项：业主按照双方约定的付款方式和时间，支付工程款项。3.3工程变更处理：如发生工程变更，双方应协商确定变更内容和工程价款的调整。3.4现场协调与监督：业主应指派专人负责现场的协调与监督，确保工程按照约定的进度和质量要求进行。3.5配合承包商完成工程：业主应积极配合承包商的施工工作，确保工程的顺利进行。第四条工程价款与支付4.1合同价格：工程总价款为人民币_______元（大写：_________________________元整）。4.2价格调整机制：如遇不可抗力等特殊情况，影响工程进度和成本，双方可协商调整工程价款。4.3预付款支付：业主应在合同签订后_______日内，向承包商支付预付款人民币_______元（大写：_________________________元整）。4.4工程进度付款：业主根据承包商提交的工程进度报告和验收证明，按照约定的付款比例支付工程进度款。4.5最终付款与结算：工程竣工并经验收合格后，业主应在验收报告送达后_______日内，向承包商支付剩余工程款项。4.6违约金与赔偿：如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第五条工期与进度5.1工程开工日期：双方约定，工程开工日期为_______。5.2工程竣工日期：双方约定，工程竣工日期为_______。5.3关键节点进度要求：双方约定的关键节点进度要求如下：（1）_______节点：_______日前完成；（2）_______节点：_______日前完成；（3）_______节点：_______日前完成。5.4工期延误处理：如承包商原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。5.5提前完成奖励：如承包商提前完成工程，双方可协商确定提前完成奖励的金额和支付方式。第六条违约责任与争议解决6.1违约行为及后果：一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金。6.2争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3法律适用与管辖：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。第八条保密条款8.1保密信息定义：本合同涉及的保密信息包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术资料、商业秘密等。8.2保密义务与期限：双方对在合同履行过程中获取的对方的保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露。保密期限自合同终止之日起计算，为期_______年。8.3泄密责任与赔偿：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第九条合同的转让与继承9.1合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2合同继承：合同有效期内，如一方发生合并、分立、解散、破产等情形，本合同的权利和义务由其继承人、受让人或清算组继续履行。第十条适用法律与争议解决10.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、社会事件等。11.2广告与宣传：未经双方协商一致，任何一方不得以对方的名义进行广告宣传或其他商业活动。11.3ForceMajeure：本合同中的ForceMajeure事件是指不可抗力以外的事件，导致一方无法履行合同义务，但该方在履行合同义务时已尽到合理注意义务，仍无法避免或克服该事件的影响。第十二条签署与日期12.1签署人授权：本合同由双方授权代表签署，代表人有权代表双方履行合同义务。12.2签署日期：本合同自双方授权代表签署之日起生效。第十三条合同的变更与解除13.1合同变更程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件：合同解除应符合双方约定的解除条件，双方应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。第十四条合同正本与副本14.1合同正本份数：本合同一式两份，双方各执一份。14.2合同副本份数：本合同副本份数共计_______份，由双方按照需要留存。14.3合同副本的有效性：合同正本和副本具有同等法律效力。双方应妥善保管合同副本，不得擅自涂改、损坏或遗失。如有损坏或遗失，应及时通知对方，并按照对方的要求重新制作或提供。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：相关法律法规、技术标准附件4：工程进度计划附件5：工程质量标准附件6：安全生产与环保措施方案附件7：保密协议附件8：广告与宣传授权书附件9：不可抗力事件证明附件10：合同变更协议附件11：合同解除协议附件1：工程设计文件的详细要求和说明本附件应包括工程设计的基本内容，如电力供应系统的设计方案、电缆敷设图、配电柜安装图、照明系统设计、防雷系统设计等。设计文件应符合国家相关法律法规和技术标准，并满足工程实际需求。附件2：施工图纸的详细要求和说明本附件应包括施工图纸的详细内容，如电缆线路布局、配电柜安装位置、照明系统布置、防雷设备安装等。施工图纸应明确、清晰，便于施工人员理解和操作。附件3：相关法律法规、技术标准的详细要求和说明本附件应列出合同履行过程中需要遵守的相关法律法规和技术标准，如《建筑电气设计规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。附件4：工程进度计划的详细要求和说明本附件应包括工程的开工日期、竣工日期、关键节点进度要求等内容，并明确各阶段的完成时间。工程进度计划应符合合同约定的工期要求。附件5：工程质量标准的详细要求和说明本附件应详细列出工程的质量标准，如材料质量、施工质量、验收标准等。工程质量标准应符合国家相关法律法规和技术标准。附件6：安全生产与环保措施方案的详细要求和说明本附件应包括工程施工过程中的安全生产措施和环保措施，如施工现场安全管理、环境保护措施、应急预案等。附件7：保密协议的详细要求和说明本附件应明确双方在合同履行过程中应保守的保密信息范围、保密期限、泄密责任等。保密协议应符合国家相关法律法规。附件8：广告与宣传授权书的详细要求和说明本附件应明确双方在广告宣传方面的权利和义务，如广告内容、宣传方式、授权期限等。附件9：不可抗力事件证明的详细要求和说明本附件应包括不可抗力事件的定义、证明文件、责任认定等。不可抗力事件证明应符合国家相关法律法规。附件10：合同变更协议的详细要求和说明本附件应明确合同变更的条件、程序、变更内容等。合同变更协议应经双方签字盖章后生效。附件11：合同解除协议的详细要求和说明本附件应明确合同解除的条件、程序、解除后果等。合同解除协议应经双方签字盖章后生效。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按设计文件和施工图纸要求施工；2.承包商未按时完成工程进度；3.承包商未保证工程质量达到约定标准；4.承包商未履行保密义务，泄露保密信息；5.业主未按时支付工程款项；6.业主未提供合格的施工现场；7.业主未配合承包商完成工程；8.业主未按约定进行广告宣传或其他商业活动。违约责任认定标准：1.承包商违约：承包商应承担违约责任，赔偿因此给业主造成的损失，并支付违约金。2.业主违约：业主应承担违约责任，赔偿因此给承包商造成的损失，并支付违约金。示例说明：如承