出租公寓楼建设工程合同

出租公寓楼建设工程合同《篇一》合同编号：_______甲方（出租方）：__________乙方（承建方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方出租公寓楼建设工程的相关事宜，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：__________公寓楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额包含：工程设计费、建筑材料费、施工费、监理费、验收费等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自工程开工之日起计算。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准和设计要求。4.2工程质量等级：__________。五、付款方式及进度5.1合同签订后，甲方支付乙方合同金额的____%作为预付款。5.2工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%作为进度款。5.3工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%作为尾款。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。6.2乙方如未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按实际发生费用向乙方追偿。6.3甲方如未按约定时间支付预付款、进度款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸相关法律法规及政策文件工程质量检测报告工程验收标准及方法违约金计算公式《篇二》合同编号：_______甲方（出租方）：__________乙方（承建方）：__________丙方（第三方监管方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方出租公寓楼建设工程的相关事宜，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：__________公寓楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额包含：工程设计费、建筑材料费、施工费、监理费、验收费等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自工程开工之日起计算。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方、丙方同意。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准和设计要求。4.2工程质量等级：__________。五、付款方式及进度5.1合同签订后，甲方支付乙方合同金额的____%作为预付款。5.2工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%作为进度款。5.3工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%作为尾款。六、甲方权益保障6.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。6.2乙方如未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按实际发生费用向乙方追偿。6.3甲方如未按约定时间支付预付款、进度款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。6.4丙方作为第三方监管方，负责对乙方的工程进度、工程质量、工程安全进行监督，确保工程按期、按质、按安全完成。6.5丙方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方工程进度、工程质量、工程安全等相关资料。6.6丙方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方报告。七、违约责任及限制7.1乙方如未按合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。7.2乙方如未按合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并按实际发生费用向乙方追偿。7.3乙方在合同履行过程中，如发生安全事故，应立即报告甲方和丙方，并按甲方和丙方的要求进行处理。7.4乙方在合同履行过程中，不得转让合同权利和义务，不得将工程转包或分包给第三方。7.5乙方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸相关法律法规及政策文件工程质量检测报告工程验收标准及方法违约金计算公式第三方丙方的介入，是为了确保工程按期、按质、按安全完成，保障甲方的权益。丙方作为专业的监管方，具有丰富的工程管理经验，能够对乙方的工程进度、工程质量、工程安全进行《篇三》合同编号：_______甲方（出租方）：__________乙方（承建方）：__________丙方（第三方监管方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方出租公寓楼建设工程的相关事宜，达成如下合同：一、工程概述1.1工程名称：__________公寓楼建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额包含：工程设计费、建筑材料费、施工费、监理费、验收费等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1合同工期为____个月，自工程开工之日起计算。3.2乙方如因特殊情况不能按期完工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方、丙方同意。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的建筑工程质量标准和设计要求。4.2工程质量等级：__________。五、付款方式及进度5.1合同签订后，甲方支付乙方合同金额的____%作为预付款。5.2工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同金额的____%作为进度款。5.3工程完工并经验收合格后，甲方支付乙方合同金额的____%作为尾款。六、乙方权益保障6.1甲方如未按合同约定的时间支付预付款、进度款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。6.2甲方如要求提前完工，乙方有权拒绝，如甲方强行要求提前完工，乙方有权要求甲方支付提前完工费用。6.3甲方在合同履行过程中，不得干预乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款项。七、违约责任及限制7.1甲方如未按合同约定的时间支付预付款、进度款，应按逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的____%/天。7.2甲方如要求提前完工，乙方有权拒绝，如甲方强行要求提前完工，乙方有权要求甲方支付提前完工费用。7.3甲方在合同履行过程中，不得干预乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款项。7.4丙方作为第三方监管方，负责对甲方的履约行为进行监督，确保甲方履行合同约定的义务。7.5丙方有权对甲方进行现场检查，并要求甲方工程进度、工程质量、工程安全等相关资料。7.6丙方在发现甲方有违反合同行为时，有权要求甲方立即整改，并有权向乙方报告。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸相关法律法规及政策文件工程质量检测报告工程验收标准及方法违约金计算