九月中旬建设工程法规及相关知识一级建造师考试复习与巩固卷含答案

九月中旬建设工程法规及相关知识一级建造师考

试复习与巩固卷含答案

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只

有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不

得分）。

1、某建设工程施工合同约定承包人有违约行为的。发包人自知道

之日起1个月内行使合同解除权。施工中，发包人得知承包人将主体

结构工程违法分包，其正确的判断是（）。

A、可以撤销合同

B、有权随时解除合同

C、该合同不具备解除条件

D、超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭

【参考答案】：D

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求

解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不

履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催

告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并

拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。本题中，

总包单位违法分包，发包人可以解除合同；

A、C项错误。《合同法》第95条规定，法律规定或者当事人约定

解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭

2、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤

害保险的期限（）。

A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止

B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止

C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止

D、自工程开工之日起至竣工验收合格止

【参考答案】：D

【解析】：《建筑工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单

位应当为施工现场从事危险作业的人负办理意外伤害保险。意外伤害

保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外

伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合

格止。

3、《固体废物污染环境防治法》规定，工程（）应当及时清运

工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规

定进行利用或者处置。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、设计单位

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是一般固体废物污染环境的防治。工程施

工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫

生行政主管部门的规定进行利用或者处置。

4、施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正,

处（）。

A、10万元以上20万元以下的罚款

B、20万元以上40万元以下的罚款

C、50万元以上100万元以下的罚款

D、工程合同价款2%至4%的罚款

【参考答案】：A

【解析】：《建设工程质量管理条例》第六十六条规定，施工单

位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以

上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔

偿责任。

5、根据我国《循环经济促进法》的规定，发展循环经济应当在技

术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（）

优先的原则实施。

A、集约化

B、减量化

C、无害化

D、经济化

【参考答案】：B

6、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的

项目经理，应当受聘并注册一个具有（）资质的企业。

A、设计

B、施工

C、监理

D、造价咨询

【参考答案】：B

【解析】：建造师不仅可以在施工单位担任建设工程施工项目的

项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等单位

或具有多项上述资质的单位执业。但是，如果要担任施工单位的项目

负责人即项目经理，其所受聘的单位必须具有相应的施工企业资质，

而不能是仅具有勘察、设计、监理等资质的其他企业。

7、不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是（）。

A、某卫星发射中心用地

B、某市政府用地

C、奥运会主会场用地

D、商品住宅用地

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地

使用权，可以采取出让或者划拨等方式。工业、商业、旅游、娱乐和

商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当

采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。国家严格限制以划拨方式设

立建设用地使用权。D项应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。

8、关于民事诉讼的管辖，下列说法不正确的是（）。

A、地域管辖是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限的

制度

B、专属管辖是排他性管辖

C、最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D、房地产纠纷属于专属管辖

【参考答案】：C

【解析】：级别管辖是指按照一定的标准，划分上下级法院之间

受理第一审民事案件的分工和权限。《民事诉讼法》主要根据案件的

性质、复杂程度和案件影响来确定级别管辖。我国法院有四级，分别

是基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院，每

一级法院均受理一审民事案件。

9、根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、

设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和

设备。

A、鼓励

B、限制

C、禁止

D、控制

【参考答案】：C

【解析】：使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使

用。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备,

限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制

进口或者禁止进口能源消耗高的技术材料和设备。故C选项正确。

10、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，

除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自（）时起由买受人

承担。

A、标的物交付

B、合同成立

C、合同生效

D、支付贷款

【参考答案】：B

11、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）。

A、行政法规

B、单行条例

C、部门规章

D、法律

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是行政法规。现行的建设行政法规主要有

《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建

设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》、

《招标投标法实施条例》等。

12、某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分

包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双

方责任的说法，错误的是（）。

A、总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责

B、总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C、如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总

承包单位主要责任人责任

D、分包单位只承担民事赔偿责任

【参考答案】：D

【解析】：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现

场的安全生产负总责。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包

单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此选项ABC

均为正确，分包单位并非只承担民事赔偿责任，因此选项D的说法错

、口

7^.o

13、某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬,

但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，

造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是（）。

A、处以罚款

B、吊销资质证书

C、追究项目经理刑事责任

D、要求恢复文物原状

【参考答案】：A

14、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应

条款，则正确说法是（）。

A、由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

B、由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担

C、由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担

D、由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担

【参考答案】：D

15、《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将工程发包给不

具有相应资质等级单位的，责令改正，处以（）的罚款。

A、工程合同价款2%以上4%以下

B、50万元以上100万元以下

C、5000元以上10000元以下

D、T程合同价款0.5%以上1%以下

【参考答案】：B

16、建设工程安全监督机构属于（）。

A、行政机关

B、事业单位

C、国有企业

D、人民团体

【参考答案】：B

【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单

位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建

设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查

权。故B选项正确。

17、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没

有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应

从（）之日算起。

A、第一次付款期限届满

B、最后一次付款期限届满

C、每次付款期限届满

D、提交工程款支付申请

【参考答案】：B

【解析】：《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度

若干问题的规定》第5条规定，当事人约定同一债务分期履行的，诉

讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算。故应选B项。

18、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程,

建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计

方案。

A、改变建筑局部使用功能

B、建筑主体和承重结构变动

C、增加内部装修

D、增加投资额度

【参考答案】：B

【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承

重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者

具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得

施工。故B选项正确。

19、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。

A、人民法院

B、建设行政主管部门

C、工商行政管理部门

D、监理单位

【参考答案】：A

【解析】：本题考查的是可撤销合同。根据《合同法》第54条规

定：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,

并应当向人民法院或者仲裁机构申请。

20、某施工单位于2002年5月20日签订施工合同，承办工程为

六层砖混结构，七度抗震设防，施工图纸通过审批。工程于2002年10

月10日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，

此时施工企业应（）。

A、按原图纸继续施工

B、及时提出意见和建议

C、自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用

D、和监理工程师协商一致后，继续施工

【参考答案】：B

【解析】：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,

不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。设计图纸的差错，只能及时

提出意见和建议，由建设单位通知设计单位修改后，根据设计变更通

知单，施工单位方可继续施工。

21、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减

料的，使用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按

照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处

工程合同价款（）的罚款。

A、1%以上3%以下

B、2%以上4%以下

C、3%以上5%以下

D、5%以上10%以下

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是施工企业违法行为应承担的法律责任。

《建设工程质量管理条例》规定，施工单位在施工中偷工减料的，使

用不合格的建筑材料、建筑构（配）件和设备的，或者有不按照工程设

计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同

价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准

的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停

业整顿。

22、当事人约定的违约金超过造成损失的（）的，一般可以认

定为《合同法》规定的“过分高于造成的损失”。

A、20%

B、25%

C、30%

D、35%

【参考答案】：C

【解析】：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉

若干问题的解释（二）》第二十九条规定，当事人主张约定的违约金

过高，请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾

合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据

公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约

金超过造成损失的30%的，一般可以认定为《合同法》第一百一^b四条

第二款规定的“过分高于造成的损失”。

23、住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办

法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（）

应当组织专家对专项方案进行论证。

A、建设单位

B、监理单位

C、施工单位

D、设计单位

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是安全专项施工方案的编制。《危险性较

大的分部分项工程安全管理办法》规定，

施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织

专家对专项方案进行论证。

24、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通

行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有

的权利是（）。

A、建设用地使用权

B、地役权

C、相邻权

D、宅基地使用权

【参考答案】：B

【解析】：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而

按照合同约定利用他人不动产的权利。

他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，

地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。符合题目要求。

25、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动

要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的

工作是（）。

A、高处、高温工作

B、矿山、井下作业

C、夜班劳动

D、低温、冷水作业

【参考答案】：B

【解析】：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山、井下、

国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得

安排女Jt只x-在经期从事高处、低温、冷水作业国家规定的第3级体

力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3

级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的

女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少

于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国

家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，

不得安排其延长工作时间和夜班劳动。故B

26、《建筑业企业资质管理规定》属于（）。

A、行政法规

B、一般法律

C、司法解释

D、部门规章

【参考答案】：D

27、工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的

是（）。

A、承包方与监理方串通造成的损失

B、承包方不履行保修义务所造成的损失

C、发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成

的损失

D、工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷

盗造成的损失

【参考答案】：C

28、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A、有期徒刑

B、警告

C、没收违法所得

D、拘留

【参考答案】：A

29、下列关于外商投资建筑企业的设立和资质审批与管理的表述

中，正确的是（）。

A、外商投资建筑企业的设立由国家工商行政管理部门审批

B、外商投资建筑企业与其他企业联合承包工程，应按外资建筑企

业资质等级的业务许可范围进行

C、外商投资建筑企业申请晋升资质等级或申请资质增项的，应按

规定统一到国务院建设行政主管部门办理

D、中外合资建筑企业，中方投资者为中央管理企业的，其资质由

国务院建设行政主管部门审批

【参考答案】：D

30、根据《民事诉讼法》及相关规定，人民法院依法可要求对败

诉方负有到期债务的第三人协助向（）履行债务。

A、金融机构

B、败诉方

C、执行法院

D、胜诉方

【参考答案】：D

【解析】：本题涉及的考点是执行程序。有到期债务的第三人有

义务向债权人履行债务。

31、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）

不是必备的条件。

A、有符合规定的注册资本

B、有符合规定的专业技术人员

C、有符合规定的工程质量保证体系

D、有符合规定的技术装备

【参考答案】：C

【解析】：《建筑法》第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工

企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有：①

有符合国家规定的注册资本；②有与其从事的建筑活动相适应的具有

法定执业资格的专业技术人员；③有从事相关建筑活动所应有的技术

装备；④法律、行政法规规定的其他条件。“工程质量保证体系”属

于企业经营管理制度，不是新建施工企业向建设行政主管部门申请资

质时必备的条件。

32、根据《社会消防安全教育培训规定》的规定，在建工程的施

工单位应当开展的消防安全教育工作不包括（）。

A、组织灭火和应急疏散演练

B、对明火作业人员的个人素质要求达到专业消防安全人员的标准

C、建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育

D、在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣

传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识

【参考答案】：B

【解析】：本题考核的是消防安全教育培训。《社会消防安全教

育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育

工作：（1）建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育；（2）在

建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬

挂消防安全挂图和消防安全警示标识；（3）对明火作业人员进行经常性

的消防安全教育；（4）组织灭火和应急疏散演练。

33、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是（）。

A、当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B、当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受

理

C、当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D、仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【参考答案】：B

【解析】：本题考查的是仲裁的基本制度。选项A或裁或诉，仲

裁后不能再诉讼。选项C仲裁协议是仲裁的前提条件，否则不能仲裁。

选项D或裁或诉，有仲裁协议排除司法管辖。选项A错误，仲裁裁决

一裁终局，即对仲裁结果不服也不能再提起诉讼，除非仲裁裁决被撤

销或被裁定不予执行。选项B正确，选项D错误，仲裁协议一经有效

成立，发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请

仲裁，而不能就该纠纷向法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除法院的

司法管辖权。选项C错误，没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能

获得仲裁案件的管辖权。

34、承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比

合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织

验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。

鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该

工程的实际竣工日期应为（）。

A、3月5日

B、3月12日

C、3月20日

D、4月10日

【参考答案】：D

【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件

适用法律问题的解释》第；15条规定：建设工程竣工前，当事人对工程

质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

据此本条应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议（此

时已提交竣工验收报告），经鉴定合格的，竣工日期应当以鉴定合格

之日为准，工期顺延。故D选项正确。

35、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政

法规所禁止的是（）。

A、明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标

B、明示施工单位在施工中应优化工期

C、暗示施工单位不采用《建设工程施工合同文本》签订合同

D、暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥

【参考答案】：D

【解析】：D项，《建设工程质量管理条例》第十四条第二款规定,

建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构

配件和设备。

36、某施工企业向水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格,

水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了该施工企业。对前后两

封信函，下列说法正确的是（）。

A、两封信函都属于要约

B、两封信函都属于要约邀请

C、第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺

D、第一封信函属于要约邀请，第二封信函属于要约

【参考答案】：B

37、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷

造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。

A、建设单位

B、设计单位

C、物业管理单位

D、大楼使用者

【参考答案】：A

【解析】：由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维

修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。

38、以下关于仲裁作为民事纠纷的法律解决途径的表述中，错误

的是（）。

A、合法有效的仲裁协议不能排除人民法院的管辖权

B、专家裁案是民商事仲裁的重要特点之一

C、仲裁以不公开审理为原则

D、仲裁裁决一经作出即发生法律效力，不能上诉

【参考答案】：A

【解析】：《民事诉讼法》第124条规定：当事人达成仲裁协议,

一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外;

《仲裁法》第5条规定：依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协

议申请仲裁不得向人民法院起诉的，人民法院应告知原告向仲裁机构

申请仲裁。故A为正确选项。

39、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）

A、施工人员有权拒绝该指令

B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产

进度的顺利开展

【参考答案】：A

40、某建设工程合同约定，”工程通过竣工验收后2个月内，结

清全部工厂程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日

承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发

包人一直未付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人

民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（）。

A、2005年10月10日

B、2005年10月20日

C、2005年12月1日

D、2006年5月1日

【参考答案】：C

41、以下关于人民调解的说法中，错误的是（）。

A、人民调解委员会调解民间纠纷可收取必要办公费用

B、人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织

C、人民调解委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D、当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议不得起诉

【参考答案】：A

【解析】：《人民调解法》第4条规定：“人民调解委员会调解

民间纠纷，不收取任何费用”；第7条规定：“人民调解委员会是依

法设立的调解民间纠纷的群众性组织”；第31条规定：“经人民调解

委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定

履行"；第32条规定：“经人民调解委员会调解达成调解协议后，当

事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争议的，一方当

事人可以向人民法院提起诉讼”。故A为正确选项。

42、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害（）利益的,

按照《合同法》的规定属无效合同。

A、对方当事人

B、集体

C、第三人

D、国家

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是无效合同与可撤销合同的种类。一方以

欺诈、胁迫的手段订立合同，如果损害国家利益的，按照《合同法》

的规定属无效合同。如果未损害国家利益，则受欺诈、胁迫的一方可

以自主决定该合同有效或者请求撤销。

43、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或调

整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位提前30日以书面形式通知

劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A、其同住的近亲戚

B、发布决定

C、额外支付劳动者一个月工资

D、赔偿损失

【参考答案】：C

【解析】：《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用

人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个

月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在

规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排

的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，

仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大

变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变

更劳动合同内容达成协议的。

44、对法的效力层级的表述中，不正确的是（）。

A、新法优于旧法

B、特别法优于一般法

C、民法至上

D、上位法优于下位法

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是法的效力层级。法的效力层级表现在：

⑴宪法至上；（2）上位法优于下位法；（3）特别法优于一般法；（4）新

法优于旧法。

45、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列

表述错误的是（）。

A、承包人可申请法院撤销合同

B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同

C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权

D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

【参考答案】：C

【解析】：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解

人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行

使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有

撤销权。根据《合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，

则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或

者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的

权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。

46、在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为5000万元人民

币，考虑其工期提前获得优惠200万元人民币，评标价为4800万元人

民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等

因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照4900万元人民

币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷,

施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算

价格应为（）万元人民币。

A、4700

B、4800

C、4900

D、50005000

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当

事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标

合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款

的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的

合同是无效合同。

47、职工参加工伤保险，应由（）缴纳工伤保险费。

A、用人单位

B、职工本人

C、劳动行政部门

D、用人单位和职工共同

【参考答案】：A

48、合同生效的要件之一是合同不违反法律或社会公共利益，其

含义是（）。

A、主体合格和内容合法

B、内容合法和形式合法

C、内容合法和目的合法

D、目的合法和形式合法

【参考答案】：C

49、用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法

向当地人民法院申请（）。

A、法律援助

B、支付令

C、社会救济

D、依法制裁用人单位

【参考答案】：B

50、《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反

建筑节能标准的，由（）责令改正，处10万元以上50万元以下罚

款。

A、发证机关

B、产品质量监督部门

C、建设主管部门

D、市级以上人民政府

【参考答案】：C

【解析】：本题考核的是违反建筑节能标准违法行为应承担的法

律责任。《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反

建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元

以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊

销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

51、重大误解，是指当事人一方因（）导致对合同的内容等发

生重大误解而订立的合同的行为。

A、一方以欺诈、胁迫的手段

B、自己的过失

C、处于紧张精神状态

D、缺乏经验的情况下

【参考答案】：B

【解析】：在合同实践中，误解是指合同当事人因自己过错（如

误认或者不知情等）而对合同的内容发生错误的理解而订立了合同。

《民法通则》第五十九条、《合同法》第五十四条规定因重大误解订

立的合同可撤销。

52、没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得

利益的行为称为（）。

A、合同

B、侵权

C、无因管理

D、不当得利

【参考答案】：D

53、经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。

关于责任承担的说法，正确的是（）。

A、第三人就完成的工作成果向定作人负责

B、承揽人不再承担责任

C、承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任

D、承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责

【参考答案】：D

【解析】：根据《合同法》第253条规定，承揽人应当以自己的

设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外。承揽

人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工

作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。

故应选D项。

54、项目经理部行为的法律后果由（）承担。

A、项目经理自行

B、项目经理与企业法人连带

C、项目经理与企业法人按比例

D、企业法人

【参考答案】：D

55、关于中标人的下列行为，说法不正确的是（）。

A、不履行与招标人订立合同的，履约保证金不予退还

B、给招标人造成的损失超过履约保证金的，应当对超过部分予以

赔偿

C、没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任

D、不履行与招标人订立的合同，情节严重的，取消其5年到7年

内参加依法必须进行招标的项目的投标资格

【参考答案】：D

【解析】：《招标投标法》第六十条规定，中标人不履行与招标

人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履

约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的,

应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合

同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招

标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业

执照。

56、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义

的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历

史文化街区、村镇，并报()备案。

A、全国人民代表大会

B、最高人民法院

C、文物保护主管部门

D、国务院

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是历史文化名城名镇名村的保护。保存文

物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、

村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村

镇，并报国务院备案。

57、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由

()组织。

A、施工单位

B、建设单位

C、监理单位

D、设计单位

【参考答案】：B

58、联合体中标的，联合体各方应()与招标人签订合同。

A、分别

B、共同

C、共同推选代表

D、资质等级高的单位

【参考答案】：B

【解析】：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应

当共同与招标人签订合同。故B为正确选项。

59、《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()

A、安全生产法

B、宪法

C、建筑法

D、建设工程安全生产管理条例

【参考答案】：A

【解析】：超纲，《安全生产许可证条例》第一条规定：“为了

严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少

生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，

制定本条例。”这题如果改为“建设部《建筑施工企业安全生产

许可证管理规定》的直接上位法依据”

60、关于仲裁裁决效力的说法，正确的是（）

A、仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可

以向仲裁委员会申请强制执行

B、仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地

区，不能直接承认和执行

C、当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律

效力

D、一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的

不予受理

【参考答案】：D

61、某混凝土供应商由于缺乏商品混凝土生产企业资质，则其供

应的混凝土产品视为（）。

A、合格品

B、不合格品

C、视检测情况确定

D、视业主要求确定

【参考答案】：B

62、建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单

位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。

A、建设行政主管部门

B、行业协会

C、监理单位

D、建设单位

【参考答案】：D

63、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,

建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。

A、施工许可证

B、建设工程规划许可证

C、拆迁许可证

D、建设用地规划许可证

【参考答案】：D

64、某施工企业按照市建委的要求积极落实“群防群治制度”，

则应充分动员（）参与建设工程安全生产管理基本制度。

A、岗位人员

B、职工群众

C、干部群众

D、社会人员

【参考答案】：B

【解析】：群防群治制度，是《建筑法》中所规定的建筑工程安

全生产管理的一项重要法律制度。它是施工企业进行民主管理的重要

内容，也是群众路线在安全生产管理工作中的具体体现。广大职工群

众在施工生产活动中既要遵守有关法律、法规和规章制度，不得违章

作业，还拥有对于危及生命安全和身体健康的行为提出批评、检举和

控告的权利。故B选项为正确选项。而A选项的岗位人员范围太窄，

C、D选项的范围过于宽泛。

65、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A、发出

B、当事人收到

C、申请撤销期限届满

D、作出

【参考答案】：D

【解析】：仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁

员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当

按照首席仲裁员的意见作出。裁决书自作出之日起发生法律效力。

66、公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，

应当在知道作出具体行政行为之日起（）内提出，法律另有规定的

除外。

A、15日

B、30日

C、2个月

D、3个月

【参考答案】：D

【解析】：《行政诉讼法》第39条规定：“公民法人或者其他组

织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起

三个月内提出。法律另有规定的除外"。故D为正确选项。

67、下列关于噪声污染防治的说法正确的是（）。

A、禁止夜间进行建筑施工作业

B、因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建

设行政主管部门的证明

C、因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其

同意

D、禁止夜间进行生产环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需

要鼻息连续作业的除外

【参考答案】：D

【解析】：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进

行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工

艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作

业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规

定的夜间作业，必须公告附近居民。

68、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭

审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭,

则仲裁庭可以（）。

A、撤销案件

B、中止审理

C、终结审理

D、缺席裁决

【参考答案】：D

【解析】：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出

缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经

仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请；如果被申请人提出了反

请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正

当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,

仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求,

视为撤回反请求。

69、关于《合同法》中的公平原则，下列表述错误的是（）。

A、公平包括当事人双方的权利义务要对等

B、公平包括合同风险的分配要合理

C、公平包括当事人双方法律地位一律平等

D、公平包括合同中违约责任的确定要合理

【参考答案】：C

【解析】：《合同法》中的公平原则主要包括：①订立合同时，

要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，

不得假借订立合同恶意进行磋商；②根据公平原则确定风险的合

理分配；③根据公平原则确定违约责任。C项属于平等原则。

70、2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高

空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求，应在（）之前

向该建筑工程公司提出。

A、2010年6月21日

B、2011年6月21日

C、2012年6月21日

D、2013年6月21日

【参考答案】：A

【解析】：本题考核的是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的

诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之日起算；伤害当时未曾发现,

后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。身体

受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年。

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有

两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，

所选的每个选项得0.5分）。

1、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的

是（）。

A、有防水要求的卫生间为2年

B、给排水管道为5年

C、电气设备安装工程为2年

D、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期

E、装修工程为2年

【参考答案】：CDE

【解析】：《建设工程质量管理条例》第40条规定，在正常使用

条件下，建设工程的最低保修期限为：

(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，

为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗

漏，为5年；

(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

2、下列关于联合体投标的说法正确的有()o

A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单

位确定资质等级

C、不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单

位确定资质等级

D、联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工

作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

E、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

【参考答案】：ADE

【解析】：《招标投标法》第31条规定：”联合体各方均应当具

备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资

格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同

一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等

级”。“联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的

工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人”。

“招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间

的竞争”。

B、C选项不符合法律规定。故

A、

D、E为正确选项。

3、下列情形中，可视为投标人相互串通投标的有（）。

A、不同投标人的投标报价呈规律性差异

B、不同投标人的投标保证金由同一单位账户转出

C、投标人之间约定中标人

D、不同投标人的投标文件载明的项目管理人为同一人

E、不同投标人的投标文件由同一单位编制

【参考答案】：ABDE

【解析】：根据《招标投标法实施条例》的规定，有下列情形之

一的，视为投标人相互串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单

位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标

人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤

不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从

同一单位或者个人的账户转出。

4、首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有

（）O

A、企业法人营业执照原件

B、企业章程

C、建筑业企业资质申请表及相应的电子文档

D、建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书,

身份证明及养老保险凭证

E、建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册

执业证书

【参考答案】：BCDE

【解析】：《建筑业企业资质管理规定》规定，首次申请或者增

项申请建筑业企业资质，应当提交以下材料：（1）建筑业企业资质申请

表及相应的电子文档；（2）企业法人营业执照副本；（3）企业章程；（4）

企业负责人和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及

相关资质标准要求提供的材料；（5）建筑业企业资质申请表中所列注册

执业人员的身份证明、注册执业证书；（6）建筑业企业资质标准要求的

非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证；（7）部

分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份

证明及养老保险凭证

5、根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有

A、依照企业破产法规定进行重整的

B、生产经营发生严重困难的

C、股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的

D、企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同

后，仍需裁减人员的

E、因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使

劳动合同无法履行的

【参考答案】：ABDE

【解析】：有下列情形之一，需要裁减人员20人以上或者裁减不

足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或

者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后、裁减人员方案经

向劳动行政部门报告，可以裁减人员：①依照企业破产法规定进行重

整的；②生产经营发生严重困难的；③企业转产、重大技术革新或者

经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；④其他因劳动

合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法

履行的。

6、关于租赁合同的说法，正确的有()o

A、租赁必须转让所有权

B、租赁期限超过20年的部分无效

C、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式

D、交付租赁物是租赁合同的成立要件

E、当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

【参考答案】：BC

【解析】：租赁合同为设立用益物权的合同，这是其与买卖合同

的本质区别。D中租赁合同为诺成合同，不以交付租赁物为要件。注意

E:如果租赁期限为6个月以上，租赁合同为要式合同；如果租赁期限

为6个月以内，租赁合同为不要式合同。

7、根据《建筑施工安全生产管理机构设置的专职安全生产管理人

员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人

员应当履行的职责有()o

A、检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

B、参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

C、监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

D、对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠

正或作出处理决定

E、对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查

封的处理决定

【参考答案】：ACDE

【解析】：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人

员在施工现场检查过程中具有以下职责：

(1)查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；

(2)检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；

(3)监督项目专职安全生产管理人员履责情况；

(4)监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；

(5)对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以

纠正或作出处理决定；