工程承包补充合同要点(2024版)_第1页
工程承包补充合同要点(2024版)_第2页
工程承包补充合同要点(2024版)_第3页
工程承包补充合同要点(2024版)_第4页
工程承包补充合同要点(2024版)_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方:XXX乙方:XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

工程承包补充合同要点(2024版)本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3付款进度3.4价款调整4.工程进度与工期4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3工程进度计划4.4工期延误5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备质量7.施工安全与环保7.1安全生产要求7.2环保要求7.3安全事故处理8.变更与调整8.1工程变更8.2工程增减项8.3合同价款的调整9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约责任的处理10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼10.3争议解决的时间限制11.合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3合同解除或终止后的处理12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密条款的责任13.合同的生效、修改与解除13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的解除14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的副本和正本14.4合同的签订地点和日期第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点:工程的具体位置,包括省、市、县(区)及详细地址。1.3工程规模:工程的总体规模,包括工程的总占地面积、总建筑面积、建筑高度等。1.4工程内容:包括工程的主要建设内容、建设标准和建设要求等。第二条合同主体2.1承包人信息:承包人的全称、注册地址、法人代表、联系方式等。2.2发包人信息:发包人的全称、注册地址、法人代表、联系方式等。第三条合同价款3.1合同总价:双方约定的工程合同总价,包括工程的所有费用。3.2付款方式:双方约定的付款方式,如分期付款、进度付款等。3.3付款进度:双方约定的付款进度安排,包括各阶段的付款时间和比例。3.4价款调整:双方约定的价款调整条件和方法,如材料价格变动、工程变更等。第四条工程进度与工期4.1工程开工日期:双方确定的工程正式开工的日期。4.2工程竣工日期:双方确定的工程竣工交付的日期。4.3工程进度计划:承包人提交的工程进度计划,包括各阶段的完成时间。4.4工期延误:双方约定的工期延误的处理方式,如违约金计算、工程索赔等。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求:工程的质量标准,包括工程的质量等级、验收标准等。5.2质量检验:工程的质量检验程序和方法,包括验收机构、验收时间等。5.3质量争议的处理:工程质量出现争议时的处理方式,如调解、仲裁或诉讼等。第六条材料与设备6.1材料供应:材料供应的责任、供应时间、质量要求等。6.2设备供应:设备供应的责任、供应时间、质量要求等。6.3材料和设备质量:材料和设备质量的标准和要求,以及质量保证措施等。第八条变更与调整8.1工程变更:双方同意,由于工程的特殊要求或不可抗力因素,可能导致工程内容的变更,变更内容应经双方协商一致,并签订书面变更协议。8.2工程增减项:如工程在施工过程中出现增减项,需双方协商一致,并签订书面增减项协议。8.3合同价款的调整:工程变更或增减项导致合同价款的调整,按照双方约定的价格调整方式进行。第九条违约责任9.1承包人违约:承包人未能按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人违约:发包人未能按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,如支付违约金、赔偿损失等。9.3违约责任的处理:违约责任的具体处理方式,如违约金的计算、赔偿金额的确定等。第十条争议解决10.1争议的解决方式:双方发生争议时,可以选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁或诉讼:双方约定仲裁或诉讼的机构、地点和适用法律等。10.3争议解决的时间限制:双方约定争议解决的时限,如自争议发生之日起一定时间内解决等。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除的条件:合同解除的条件和程序,如双方协商一致、法院判决等。11.2合同终止的条件:合同终止的条件和程序,如工程竣工、合同到期等。11.3合同解除或终止后的处理:合同解除或终止后的相关事宜处理,如工程结算、支付尾款等。第十二条保密条款12.1保密内容:双方约定的需要保密的信息,包括商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限:双方约定的保密信息的保密期限。12.3违反保密条款的责任:违反保密条款的责任和处理方式,如支付违约金、赔偿损失等。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同的生效条件:合同生效的条件,如双方签字盖章、政府批准等。13.2合同的修改:合同修改的方式和程序,如双方书面同意等。13.3合同的解除:合同解除的条件和程序。第十四条其他条款14.1不可抗力:不可抗力的定义和处理方式,如自然灾害、社会事件等。14.2法律适用:合同适用的法律,如中华人民共和国法律等。14.3合同的副本和正本:合同的正本和副本数量、分发和保管等。14.4合同的签订地点和日期:合同签订的地点和日期。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程图纸附件二:工程量清单附件三:材料设备供应清单附件四:施工组织设计附件五:工程质量保修书附件六:合同价款计算明细表附件七:付款凭证附件八:工程变更协议附件九:增减项协议附件十:违约金计算公式附件的详细要求和说明:附件一:工程图纸应详细表示出工程的所有部位,包括建筑、结构、安装等各专业图纸,以及施工说明和技术要求。附件二:工程量清单应详细列明工程的所有分部分项工程、措施项目和其他项目的名称、数量和单位工程造价。附件三:材料设备供应清单应详细列明供应的材料和设备的名称、型号、规格、数量、质量标准等信息。附件四:施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工平面图、施工组织机构等。附件五:工程质量保修书应明确质量保修的内容、期限、保修责任等。附件六:合同价款计算明细表应详细列明合同价款的计算依据和计算过程。附件七:付款凭证应包括付款申请、付款审批、付款确认等文件。附件八:工程变更协议应包括变更的内容、原因、影响、价款调整等。附件九:增减项协议应包括增减项的内容、数量、价款等。附件十:违约金计算公式应明确违约金的计算方法和计算公式。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.承包人未能按照合同约定的时间、质量和标准完成工程的,视为违约。2.发包人未能按照合同约定的时间、质量和标准提供施工条件的,视为违约。3.承包人未能按照合同约定的时间支付价款的,视为违约。4.发包人未能按照合同约定的时间支付进度款的,视为违约。5.承包人提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准的,视为违约。6.发包人未能按照合同约定履行其他义务的,视为违约。违约的责任认定:1.违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。2.违约金的计算按照合同约定的违约金计算公式进行。3.赔偿损失的计算应根据违约行为对工程造成的实际损失进行。4.违约方应承担因违约所产生的费用,包括诉讼费、仲裁费等。示例说明:如承包人未能按照合同约定的时间完成工程,发包人可以依据合同约定的违约金计算公式计算违约金,并有权要求承包人按照合同约定的时间完成工程。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同是指工程承包补充合同要点(2024版),由双方签订并具有法律效力的文件。2.承包人:指承担工程承包责任的自然人、法人或其他组织。3.发包人:指委托承包人进行工程承包的自然人、法人或其他组织。4.工程:指双方约定的施工对象,包括建筑、结构、安装等工程项目。5.合同价款:指双方约定的工程承包总价款,包括工程的所有费用。6.违约金:指违约方按照合同约定的计算公式向守约方支付的违约赔偿金。7.损

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论