版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年高档住宅区供暖工程合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1供暖工程1.2高档住宅区1.3供暖系统1.4供暖季节第二条合同主体2.1供暖工程承包商2.2高档住宅区开发商2.3相关政府部门第三条供暖工程内容3.1供暖设备供应与安装3.2供暖管道铺设3.3供暖系统调试与验收3.4供暖设备维护与维修第四条工程进度与时间表4.1供暖设备供应时间4.2供暖管道铺设时间4.3供暖系统调试与验收时间4.4供暖设备维护与维修时间第五条工程质量与标准5.1供暖设备质量标准5.2供暖管道铺设质量标准5.3供暖系统调试与验收质量标准5.4供暖设备维护与维修质量标准第六条合同价格与支付方式6.1供暖工程总金额6.2支付条款与支付时间6.3价款调整条件与方法6.4发票开具与税务处理第七条合同履行与验收7.1供暖工程承包商义务与责任7.2高档住宅区开发商义务与责任7.3相关政府部门监管与验收第八条违约责任与赔偿8.1供暖工程承包商违约责任8.2高档住宅区开发商违约责任8.3违约赔偿方式与金额第九条争议解决方式9.1双方协商解决9.2提交仲裁机构仲裁9.3向人民法院提起诉讼第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件10.2合同终止条件10.3合同变更与终止的程序第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与责任11.3保密期限第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的生效与解除13.2合同的转让13.3附件第十四条双方签字与盖章14.1供暖工程承包商签字14.2高档住宅区开发商签字14.3相关政府部门签字第一部分:合同如下:第一条定义与术语1.1供暖工程:指为高档住宅区提供的供暖服务,包括供暖设备的供应、安装、调试、验收、维护和维修等工程。1.2高档住宅区:指位于地区的具有一定规模和品质的住宅区域。1.3供暖系统:指由供暖设备、供暖管道、调控系统等组成的,用于提供供暖服务的整体系统。1.4供暖季节:指从供暖开始日至供暖结束日的期间。第二条合同主体2.1供暖工程承包商:指具有供暖工程专业资质,承担供暖工程实施义务的法人或其他组织。2.2高档住宅区开发商:指负责高档住宅区的开发、建设、销售和管理的相关法人或其他组织。2.3相关政府部门:指负责对供暖工程进行监管、验收和协调的相关行政机构。第三条供暖工程内容3.1供暖设备供应与安装:指承包商根据合同约定,向高档住宅区提供供暖设备,并负责设备的安装工作。3.2供暖管道铺设:指承包商根据合同约定,在高档住宅区内铺设供暖管道的工作。3.3供暖系统调试与验收:指承包商完成供暖设备安装和管道铺设后,对供暖系统进行调试和验收的工作。3.4供暖设备维护与维修:指承包商在供暖季节内,对供暖设备进行定期维护和维修的工作。第四条工程进度与时间表4.1供暖设备供应时间:根据高档住宅区开发商的进度要求,由承包商确定的供暖设备供应时间。4.2供暖管道铺设时间:根据供暖设备供应时间和高档住宅区开发商的进度要求,由承包商确定的供暖管道铺设时间。4.3供暖系统调试与验收时间:供暖设备安装和管道铺设完成后,由承包商和高档住宅区开发商共同确定的调试与验收时间。4.4供暖设备维护与维修时间:供暖季节内,由承包商根据实际情况确定的供暖设备维护与维修时间。第五条工程质量与标准5.1供暖设备质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的供暖设备质量标准。5.2供暖管道铺设质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的供暖管道铺设质量标准。5.3供暖系统调试与验收质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的供暖系统调试与验收质量标准。5.4供暖设备维护与维修质量标准:符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的供暖设备维护与维修质量标准。第六条合同价格与支付方式6.1供暖工程总金额:双方根据工程量和单价协商确定的供暖工程总金额。6.2支付条款与支付时间:双方约定的付款方式和付款时间。6.3价款调整条件与方法:双方约定的价款调整的条件和方法。6.4发票开具与税务处理:承包商按照法律规定开具发票,并负责税务处理。第七条合同履行与验收7.1供暖工程承包商义务与责任:承包商按照合同约定,履行供暖工程的实施义务,保证供暖工程的质量和进度。7.2高档住宅区开发商义务与责任:开发商按照合同约定,提供供暖工程所需的场地、资料和其他必要条件,并协助承包商完成供暖工程的实施。7.3相关政府部门监管与验收:政府部门按照法律法规和合同约定,对供暖工程进行监管和验收。第八条违约责任与赔偿8.1供暖工程承包商违约责任:承包商未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿开发商和开发商的损失。8.2高档住宅区开发商违约责任:开发商未按照合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿承包商的损失。8.3违约赔偿方式与金额:双方约定的违约赔偿方式及其金额。第九条争议解决方式9.1双方协商解决:双方通过友好协商,解决合同履行过程中的争议。9.2提交仲裁机构仲裁:双方约定将争议提交仲裁机构进行仲裁。9.3向人民法院提起诉讼:双方可以将争议提交人民法院提起诉讼。第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件:双方约定合同变更的条件。10.2合同终止条件:双方约定合同终止的条件。10.3合同变更与终止的程序:双方约定的合同变更与终止的程序。第十一条保密条款11.1保密信息范围:双方约定需要保密的信息范围。11.第八条违约责任与赔偿8.1供暖工程承包商违约责任:8.1.1承包商未能按照合同约定的时间、质量、标准完成供暖工程,应向高档住宅区开发商支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×违约天数×日违约金比例。8.1.2承包商若违反合同约定的其他义务,应向高档住宅区开发商支付相应的违约金,具体金额由双方协商确定。8.2高档住宅区开发商违约责任:8.2.1开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准提供供暖工程所需的场地、资料和其他必要条件,应向供暖工程承包商支付违约金,违约金计算方式同8.1.1。8.2.2开发商若违反合同约定的其他义务,应向供暖工程承包商支付相应的违约金,具体金额由双方协商确定。8.3违约赔偿方式与金额:8.3.1双方同意,违约金作为赔偿方式,赔偿金额不足以弥补对方损失的,违约方还应承担不足部分的赔偿责任。8.3.2双方同意,任何一方违约,导致合同解除的,违约方应向守约方支付合同总价30%的违约金作为赔偿。第九条争议解决方式9.2提交仲裁机构仲裁:双方约定将争议提交仲裁机构进行仲裁。仲裁地点为市,仲裁结果为终局裁决,对双方均有约束力。9.3向人民法院提起诉讼:双方可以将争议提交人民法院提起诉讼。诉讼地点为市人民法院,诉讼结果对双方均有约束力。第十条合同的变更与终止10.1合同变更条件:10.1.1双方同意变更合同的,应签订书面变更协议,明确变更内容、变更后的履行义务等。10.1.2合同变更需经双方协商一致,并书面确认。10.2合同终止条件:10.2.1合同履行完毕,双方书面确认工程验收合格,合同即告终止。10.2.2双方协商一致,可以提前终止合同。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行,双方可以协商终止合同。10.3合同变更与终止的程序:10.3.1合同变更或终止,应由双方共同签署书面协议,并明确约定变更或终止的具体内容。10.3.2合同变更或终止协议生效后,双方应按照协议约定的方式继续履行合同义务。第十一条保密条款11.1保密信息范围:11.1.1合同及与合同有关的商业秘密、技术秘密、财务信息等。11.1.2双方同意,合同履行过程中产生的、未公开的技术资料、商业信息等。11.2保密义务与责任:11.2.1双方对保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。11.2.2双方应采取适当措施,确保保密信息不被非法使用。11.2.3保密义务自合同签订之日起生效,至合同终止或履行完毕后五年内有效。第十二条法律适用与争议解决12.1适用法律:本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决,适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式:双方同意,本合同争议的解决方式按照第九条的约定进行。第十三条其他条款13.1合同的生效与解除:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同解除应由双方协商一致,并书面确认。13.2合同的转让:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.3附件:本合同附件包括合同履行所需的技术规范、施工图纸、工程量清单等。附件与合同具有同等法律效力。第十四条双方签字与盖章14.1供暖工程承包商签字:14.2高档住宅区开发商签字:14.3相关政府部门签字:第二部分:第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况,为明确各方的权利义务,现就第三方介入后的相关事项进行补充约定。第一条第三方概念界定1.1第三方:指非本合同当事人,但根据本合同约定或实际情况,参与合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入:指第三方在本合同履行过程中,根据合同约定或经甲乙方同意,参与合同的实施、监督、验收等环节。第二条第三方责任限定2.1第三方责任:第三方介入本合同履行过程中,应对其提供的服务或实施的行为承担责任。第三方责任的范围和内容,应以第三方与甲乙方之间的约定为准。2.2第三方责任限额:甲乙方有权根据合同约定,要求第三方承担相应的责任。第三方对甲乙方的赔偿责任,不得超过甲乙方实际损失的金额。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利:第三方有权根据合同约定,要求甲乙方提供相应的合同履行条件和服务。3.2第三方义务:第三方应按照合同约定或甲乙方的要求,履行相应的合同义务,并保证其服务或行为的质量。第四条第三方介入的程序与条件4.1第三方介入程序:甲乙方如需第三方介入,应提前书面通知对方,并说明介入的理由、范围和期限。4.2第三方介入条件:第三方介入需经甲乙方同意,并签订书面协议,明确介入的具体事项和期限。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的关系:第三方介入本合同,并不改变甲乙方之间的合同关系。甲乙方应继续履行合同约定的义务。5.2第三方与甲乙方之间的沟通:甲乙方与第三方之间就合同履行事宜发生争议时,应通过友好协商解决。协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条第三方介入的终止6.1第三方终止介入条件:第三方介入的期限届满,或甲乙方同意第三方终止介入。6.2第三方终止介入程序:第三方应按照甲乙方的要求,办理终止介入的手续。甲乙方应合理安排后续合同履行事宜。第七条第三方介入后的合同履行7.1甲乙方应按照合同约定,履行合同义务。第三方介入后,甲乙方仍应对第三方履行合同约定的义务。7.2第三方介入不影响甲乙方之间的权利义务关系。甲乙方与第三方之间的权利义务,应以本合同及第三方与甲乙方的书面协议为准。第八条第三方违约责任8.1第三方未按照合同约定履行义务,应向甲乙方承担违约责任。第三方对甲乙方的赔偿责任,不得超过甲乙方实际损失的金额。8.2第三方违约导致甲乙方损失的,甲乙方有权要求第三方赔偿损失,并按照合同约定或双方协商,支付违约金。第九条第三方与甲乙方的争议解决9.1第三方与甲乙方之间发生争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。9.2第三方与甲乙方之间的争议,不影响甲乙方之间合同的履行。甲乙方应继续履行合同约定的义务。第十条第三方介入的合同变更10.1第三方介入导致合同变更的,甲乙方应签订书面变更协议,明确变更内容、变更后的履行义务等。10.2合同变更不影响甲乙方之间的权利义务关系。甲乙方与第三方之间的权利义务,应以本合同及第三方与甲乙方的书面协议为准。第十一条第三方介入的合同解除11.1第三方介入导致合同解除的,甲乙方应按照合同约定或双方协商,办理合同解除手续。11.2合同解除不影响甲乙方之间的权利义务关系。甲乙方与第三方之间的权利义务,应以本合同及第三方与甲乙方的书面协议为准。第十二条附件与补充协议12.1本合同附件与补充协议,均为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。12.2甲乙方与第三方签订的补充协议,应明确约定补充协议与本合同的关系,以及补充协议的生效条件。第十三条合同的生效与终止13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。合同终止应由双方协商一致,并书面确认。13.2本合同终止后,甲乙方与第三方之间的权利义务关系,应及时终止。甲乙方应按照合同约定或双方协商,办理合同终止手续。第十四条双方签字与盖章14.第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:供暖工程设计方案附件二:供暖设备清单附件三:供暖管道施工图纸附件四:供暖系统调试与验收标准附件五:供暖设备维护与维修计划附件六:供暖工程进度计划附件七:供暖工程质量保证书附件八:供暖工程安全施工方案附件九:供暖工程合同履行保证书附件十:供暖工程合同变更申请书附件十一:供暖工程合同终止申请书附件十二:供暖工程合同争议解决申请书附件十三:供暖工程合同解除申请书附件十四:供暖工程合同解除协议书附件十五:供暖工程合同补充协议说明二:违约行为及责任认定:违约行为一:供暖工程承包商未能按照合同约定的时间、质量、标准完成供暖工程。责任认定:承包商应向开发商支付违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总价×违约天数×日违约金比例。示例说明:若承包商未能在合同约定的时间内完成供暖工程,开发商有权要求承包商支付违约金。违约行为二:供暖工程承包商未能按照合同约定的时间、质量、标准提供供暖设备。责任认定:承包商应向开发商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若承包商未能在合同约定的时间内提供供暖设备,开发商有权要求承包商支付违约金。违约行为三:供暖工程承包商未能按照合同约定的时间、质量、标准进行供暖系统调试与验收。责任认定:承包商应向开发商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若承包商未能在合同约定的时间内进行供暖系统调试与验收,开发商有权要求承包商支付违约金。违约行为四:供暖工程承包商未能按照合同约定的时间、质量、标准进行供暖设备维护与维修。责任认定:承包商应向开发商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若承包商未能在合同约定的时间内进行供暖设备维护与维修,开发商有权要求承包商支付违约金。违约行为五:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准提供供暖工程所需的场地、资料和其他必要条件。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内提供供暖工程所需的场地、资料和其他必要条件,承包商有权要求开发商支付违约金。违约行为六:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准支付合同款项。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内支付合同款项,承包商有权要求开发商支付违约金。违约行为七:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准协助承包商完成供暖工程的实施。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内协助承包商完成供暖工程的实施,承包商有权要求开发商支付违约金。违约行为八:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准配合第三方完成供暖工程的实施。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内配合第三方完成供暖工程的实施,承包商有权要求开发商支付违约金。违约行为九:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准配合甲乙方解决合同履行过程中的争议。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内配合甲乙方解决合同履行过程中的争议,承包商有权要求开发商支付违约金。违约行为十:开发商未能按照合同约定的时间、质量、标准配合甲乙方办理合同变更、终止、解除等手续。责任认定:开发商应向承包商支付违约金,违约金计算方式同违约行为一。示例说明:若开发商未能在合同约定的时间内配合甲乙方办理合同变更、终止、解除等手续,承包商有权要求开发商支付违约金。全文完。二零二四年高档住宅区供暖工程合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1供暖工程承包方1.2供暖工程发包方1.3供暖工程的定义第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4供暖系统类型第三条工程进度与工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程进度计划第四条供暖设备及材料4.1供暖设备品牌及型号4.2材料质量标准4.3设备及材料的供应与验收第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3质量保证期限第六条工程款项及支付方式6.1工程总造价6.2付款进度及比例6.3支付方式及账户信息第七条工程变更及调整7.1工程变更的条件7.2工程变更的程序7.3工程变更的费用承担第八条违约责任8.1承包方的违约责任8.2发包方的违约责任8.3违约赔偿方式及金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件及后果第十一条保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务及期限11.3违约泄露的后果第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的后果12.3不可抗力事件的应对措施第十三条合同的转让13.1合同转让的条件13.2转让程序及通知13.3转让后的合同责任第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的份数及保管14.3合同的修订及补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1供暖工程承包方1.2供暖工程发包方1.3供暖工程的定义供暖工程指发包方委托承包方在其土地上进行的供暖系统安装、调试、验收并交付使用的全部工作。第二条工程概况2.1工程名称供暖工程的名称为【填写工程名称】。2.2工程地点供暖工程的地点为【填写工程地点】。2.3工程规模供暖工程的规模为【填写工程规模】。2.4供暖系统类型供暖系统的类型为【填写供暖系统类型】。第三条工程进度与工期3.1工程开工日期供暖工程的开工日期为【填写开工日期】。3.2工程竣工日期供暖工程的竣工日期为【填写竣工日期】。3.3工程进度计划供暖工程的进度计划由承包方制定,并于合同签订后【填写时间】天内提交给发包方审核。发包方应在收到进度计划后的【填写时间】天内回复承包方,提出修改意见。修改后的进度计划经发包方确认后,承包方应严格按照该进度计划执行。第四条供暖设备及材料4.1供暖设备品牌及型号供暖设备品牌及型号详见附件一。4.2材料质量标准供暖材料应符合国家相关标准和行业规定,具体质量标准详见附件二。4.3设备及材料的供应与验收承包方负责设备的采购、运输和安装,发包方负责材料的验收。验收不合格的材料,承包方应在收到通知后的【填写时间】天内无条件更换或修复,直至验收合格。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求供暖工程的质量应符合国家相关标准和行业规定,具体质量要求详见附件三。5.2工程验收标准供暖工程的验收标准详见附件四。5.3质量保证期限供暖工程的质保期限为【填写质保期限】年,自工程竣工验收合格之日起计算。第六条工程款项及支付方式6.1工程总造价供暖工程的总造价为【填写总造价】。6.2付款进度及比例付款进度及比例如下:(1)工程开工后【填写时间】天内,支付合同价的【填写比例】;(2)工程进度达到【填写进度】后,支付合同价的【填写比例】;(3)工程竣工验收合格并交付使用后,支付合同价的【填写比例】。6.3支付方式及账户信息支付方式为银行转账,发包方应将款项支付至承包方指定的银行账户。账户信息如下:户名:【填写户名】账号:【填写账号】开户行:【填写开户行】第八条违约责任8.1承包方的违约责任承包方违反合同约定,导致工程进度、质量、安全等方面出现问题,应承担违约责任。具体包括但不限于:(1)延期交付工程,按照合同约定的违约金计算方式向发包方支付违约金;(2)工程质量不符合约定,负责无偿修复或拆除不合格部分,并承担相应损失;(3)由于承包方原因导致安全事故发生,承担全部安全事故责任,并支付因此给发包方造成的损失。8.2发包方的违约责任发包方违反合同约定,导致工程进度、质量、安全等方面出现问题,应承担违约责任。具体包括但不限于:(1)延期支付款项,按照合同约定的违约金计算方式向承包方支付违约金;(2)提供的设计文件、施工条件等不符合约定,导致工程质量、进度受到影响,承担相应损失;(3)由于发包方原因导致安全事故发生,承担全部安全事故责任,并支付因此给承包方造成的损失。8.3违约赔偿方式及金额违约赔偿方式及金额按照双方在合同中约定的违约金计算方式进行赔偿。双方应在合同中明确违约金的计算方式、赔偿限额等事项。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)向合同签订地人民法院提起诉讼;(2)提交【填写仲裁机构名称】进行仲裁。9.2仲裁机构双方选择仲裁解决争议的,仲裁机构为【填写仲裁机构名称】。9.3诉讼管辖法院双方选择诉讼解决争议的,诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。变更协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。10.3合同解除条件及后果合同解除的条件及后果按照双方在合同中的约定执行。双方应在合同中明确解除合同的条件、解除后的责任承担等事项。第十一条保密条款11.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方在合同中约定的信息。11.2保密义务及期限双方对保密信息承担保密义务,保密期限自合同签订之日起算,至合同解除或终止之日起【填写时间】年。11.3违约泄露的后果一方违反保密义务,泄露保密信息给第三方,应承担违约责任,赔偿因此给另一方造成的损失。损失赔偿额按照双方在合同中约定的赔偿方式计算。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的后果由于不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担违约责任。12.3不可抗力事件的应对措施一方因不可抗力不能履行合同的,应及时通知对方,并在【填写时间】天内提供相关证明文件。对方应在收到通知后【填写时间】天内回复,根据情况协商变更或解除合同。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件合同不得转让,除非双方另有约定。13.2转让程序及通知一方拟转让合同权利义务的,应提前【填写时间】天通知对方,并经对方同意。13.3转让后的合同责任合同转让后,转让方对转让前的合同义务承担责任,受让方享有合同权利。第十四条其他条款14.1合同的书面形式本合同及附件均为书面形式,一式两份,双方各执一份。14.2合同的份数及保管双方应妥善保管合同及其附件,未经对方同意,不得对外泄露。14.3合同的修订及补充合同的修订及补充应由双方协商一致,并签订书面修订协议。修订协议作为合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中,除甲乙方之外的任何自然人、法人或其他组织参与合同的履行、监督或管理。1.2第三方范围包括但不限于:中介机构、监理机构、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入应由甲乙方共同协商确定,并签订书面第三方介入协议。第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及报酬等事项。2.2第三方责任第三方在介入过程中,应严格按照合同约定和第三方介入协议的约定履行义务。若第三方未能履行义务或造成损失,第三方应承担相应的责任。2.3第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系独立存在,第三方对甲乙方不承担任何合同义务。甲乙方与第三方之间的纠纷,不影响甲乙方之间的合同关系。第三条第三方介入的额外条款及说明3.1额外条款(1)明确第三方介入的范围、职责、权利、义务等;(2)第三方介入协议的签订、履行、变更和解除程序;(3)第三方未履行义务或造成损失的责任承担;(4)第三方与甲乙方之间的纠纷解决方式。3.2说明甲乙方应明确第三方介入的相关事项,包括但不限于:(1)第三方介入的目的、意义和作用;(2)第三方介入对合同履行的影响;(3)第三方介入与合同履行之间的关系;(4)甲乙方与第三方之间的合同关系。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的定义第三方责任限额是指第三方在介入过程中,对甲乙方承担的赔偿责任的最高限额。4.2第三方责任限额的确定第三方责
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《小风管机安装培训》课件
- 《电路基础习题答案》课件
- 《k知识产权》课件
- 电容的应用研究报告
- 外科护理各章重点
- 电子钢琴课程设计
- 电子购物课程设计
- 电子计分板课程设计
- 电子芯片无尘车间施工方案
- 电子线路pcb课程设计
- 2023-2024学年广东省广州市广州大附属中学九年级物理第一学期期末经典试题含解析
- 建设单位对施工单位的管理
- 铁的多样性 2023-2024学年高一上学期化学鲁科版(2019)必修第一册
- 石化年产15万吨腈项目-反应器设计说明书
- 2022年南宁铁路局招聘考试真题
- 数字信号处理第10章数字信号处理的硬件实现
- 自动化生产线的安全系数优化研究
- 11D703-2 液位测量装置安装
- 运动训练学-运动训练方法与手段
- ESD静电防护检测及管控标准
- 国家开放大学财务报表分析形成性考核
评论
0/150
提交评论