施工合同补充协议修改的实践探索

施工合同补充协议修改的实践探索合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程进度：__________二、合同金额及支付方式2.1合同金额：双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：双方同意按照原合同约定的支付方式进行支付。三、工程变更3.1变更范围：双方同意，在本合同履行过程中，如需对原合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准等进行变更，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。3.2变更程序：变更协议的签订应遵循原合同约定的变更程序。四、工程质量及验收4.1质量标准：双方同意按照原合同约定的质量标准进行施工。4.2验收程序：双方同意按照原合同约定的验收程序进行验收。五、工期调整5.1工期调整：如因特殊情况导致工程进度需要调整，双方应签订书面工期调整协议，作为本合同的附件。5.2工期调整程序：工期调整协议的签订应遵循原合同约定的调整程序。六、违约责任6.1违约行为：双方同意，如一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方承担违约责任。6.2违约责任：违约方应承担守约方的损失，并支付违约金。具体违约金数额及计算方式按照原合同约定的违约金条款执行。七、争议解决7.1争议解决方式：双方同意，如发生本合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方认为原合同中未约定的其他事项，应签订书面补充协议，作为本合同的附件。8.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原施工合同2.补充协议修改事项说明3.工程变更协议4.工期调整协议5.违约金计算公式说明6.争议解决方式说明7.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项2.乙方未按约定时间完成工程3.乙方工程质量不符合约定标准4.甲方未按约定提供施工条件或材料5.乙方未按约定使用甲方提供的材料6.双方未按约定时间办理验收手续7.任何一方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的发包方2.乙方：指合同中约定的承包方3.工程变更：指在合同履行过程中，对原合同约定的工程内容、工程量、工程质量标准等进行调整4.工期调整：指因特殊情况导致工程进度需要进行调整5.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务6.违约金：指违约方按照约定或法定标准支付给守约方的赔偿金7.争议解决：指合同双方在履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应承担相应的违约责任，按约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按约定进行修复或重新施工，并承担相应费用。3.工程变更：双方应签订书面变更协议，明确变更范围和金额。4.工期调整：双方应签订书面工期调整协议，明确调整后的工期。5.支付问题：甲方应按约定时间支付工程款项，违约则应支付违约金。6.争议解决：双方可先协商解决，协商不成则可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工项目2.适用于工程规模、工程预算、工程进度等需要调整的情况