联合工房临时用电招标文件模板

招标文件招标工程名称：红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂易地技术改造项目--联合工房临时用电安装招标人（盖章）：红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂法定代表人：姚庆艳企业责任人（盖章）：张树山联络人：郑廷伟地址：新疆奎屯市乌鲁木齐西路33号招标代理机构（盖章）：新疆金正建设工程管理法定代表人（盖章）：陈平联络人：卜昭冬电话：4508736（传真）地址：乌市西虹西路12号目录第一部分投标须知前附表………第2页第二部分投标人须知……………第4页第三部分协议条款………………第13页第四部分投标文件部分格式……第77页第五部分技术文件………………第86页第六部分评标标准……………第91页第一部分投标人须知前附表序号内容1工程名称红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂易地技术改造项目----联合工房临时用电安装2招标文件编号XJJZ—0873招标内容及范围联合工房临时用电配电柜/箱制作（含底座、支架）；中心配电室至联合工房临时用电配电柜电缆线敷设；联合工房临时用电配电柜至厂房内照明配箱电缆线敷设；联合工房临时用电配箱至厂房内临时照明灯具电缆线敷设（包含灯具连接），本项目属包工包料（照明灯具甲供）。（详见技术文件）4招标人名称红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂5投资额40万元（投标人全部投标报价均不得超出此投资额）6招标代理机构联络人电话新疆金正建设工程管理卜昭冬办公：0991—4508732传真：0991—45087367投标使用期投标截止时间后45个日历日8投标文件份数正本壹份，副本陆份，电子光盘文件1份；9工期协议签署生效后7个日历日材料全部进场并安装完成。10交货地点乌鲁木齐经济技术开发区二期延伸区（大绿谷地）——本项目施工现场厂区内指定地点。11质量及验收本招标文件中安装按国家最新标准规范、部颁最新标准规范或行业最新标准规范制造实施；质量标准根据国家相关最新标准规范及达成联合工房主体验收标准进行验收。12招标答疑会时间：9月27日10:00时（北京时间）地点：乌鲁木齐经济技术开发区二期延伸区（大绿谷地）13投标截止时间投标地点9月28日下午1递交地点：新疆金正建设工程管理2楼评标厅14开标时间开标地点9月28日早晨1地点：新疆金正建设工程管理2楼评标厅15招标文件招标文件一经售出，不管何因概不退还。16开标时投标人必需出示以下证件原件以备查验法定代表人身份证（复印件）、委托人身份证（原件）；资质证书（副本原件）；营业执照（副本原件）；安全生产许可证（副本原件）；新疆维吾尔自治区区外建设工程企业进疆立案册（原件）序号内容17履约确保金协议价款10%（中标人应在协议签署前，向招标人以现金或银行保函形式缴纳）18评标方法综合评定法19权重系数1、技术标评分权重为K1=70%2、投标报价评分权重为K2=30%18联合体不许可20投标确保金投标确保金形式：（1）支票（2）现金（3）电汇投标确保金金额：1万元（大写：壹万元整）21开户银行开户单位中行乌鲁木齐市友好南路分理处新疆金正建设工程管理22行号23帐号24备注投标确保金应确保在投标截止时间前抵达招标代理机构帐户，不然，其投标文件不被接收和评议。第二部分投标人须知一总则

1.适用范围 本招标文件仅适适用于本招标文件中所述联合工房临时用电安装及服务。2.定义2.1招标人：系指红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂。2.2招标代理机构：系指新疆金正建设工程管理。2.3招标方：系指招标人和招标代理机构。2.4服务:系指依据本协议要求卖方负担和安装相关辅助服务，如运输、保险、装车、指导安装、提供技术援助和交付使用后保修期内应推行义务及售后服务等其它类似义务和协议中要求卖方应负担其它义务。2.5买方:系指安装和服务单位。2.6卖方:系指提供安装和服务企业或其它实体。278交货地点：乌鲁木齐经济技术开发区二期延伸区（大绿谷地）——本项目施工现场厂区内指定地点。3.合格投标人

3.1含有独立法人机电设备安装工程专业承包三级或送变电工程专业承包三级及以上资质企业

3.2自1月以来含有1KV类似项目业绩2项及以下。3.3不接收联合体投标。4.合格安装和服务4.1投标人提供全部材料必需是全新材料，所包含技术、设计、货物、技术培训和技术服务应来自于中国或和中国有正常贸易往来国家或地域。4.2国产材料及其相关服务必需符合中国设计和制造生产相关标准或行业标准。4.3投标人应确保招标人在本项目招标过程中和招标结束后在使用该材料或材料任何一部分时，免受投标人或第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉。5.投标费用投标人在投标过程中一切费用，不管中标是否，均由投标人自负。二招标文件6.招标文件组成6.1招标文件包含下列内容：第一部分投标人须知前附表

第二部分投标人须知

第三部分协议条款第四部分投标文件部分格式第五部分招标安装技术要求第六部分评标标准6.1.1投标人应认真阅读招标文件中全部事项、格式、条款和规范等要求。假如没有根据招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。7．招标文件澄清投标人对招标文件如有要求澄清内容，应在投标截止日期前三天内以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构将以书面形式给予回复。同时将书面回复通知每个购置招标文件投标人。未在截止期以前就招标文件相关内容向招标代理机构提交书面异议视为对本招标文件不存在任何异议。8．招标文件修改8.1在投标截止期三天前，不管出于何种原因，招标方可主动地或在解答投标人提出问题时对招标文件进行修改，修改内容为招标文件组成部分。8.2招标文件修改将以书面形式通知全部购置招标文件投标人，并对其含有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确定。8.3为使投标人在准备投标时有合适时间考虑投标文件修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期。并以书面形式通知全部购置招标文件投标人。三投标文件编制9．投标文件编制要求9.1投标人应仔细阅读招标文件全部内容，了解招标文件要求。按招标文件要求编制投标文件，并确保提供全部资料真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，不然，其投标将被拒绝。

9.2投标文件语言及度量衡单位9.2.19.2.2除规范另有要求外，投标文件使用度量衡单位，均采取中国法定计量单位。（国际单位制和国家选定其它计量单位）。10.投标文件由下列组成（1）投标函（原件）（2）法定代表人身份证实书（原件）（3）法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证（复印件）（4）投标确保金证实（复印件）（5）企业营业执照副本（复印件）（6）投标报价一览表（7）自1月1日以来，关键类似业绩须附安装协议复印件加盖鲜章。但所附协议原件需装入另一封袋中随同投标文件一起递交以备核查。（8）材料（设备）具体技术性能、具体技术参数（如不提供视为不响应招标文件）（9）实施制造、验收标准（10）安全确保方法和体系（11）现场文明施工方法（12）技术服务、售后服务方法11．投标书格式11.1投标人应按招标文件提供格式编制投标文件。11.2招标文件中未提供格式部分由投标人自行编制。12．投标报价和货币12.1投标人应依据招标文件所提供格式（投标报价一览表）填报每一项费用。12.2投标人应按投标分项报价表上标明本协议拟提供安装项目标单价和总价,如单价和总价不符,以单价金额计算结果为准，小写和大写不符，以大写为准。12.3投标人价格包含安装材料费、包装费、运输费、装车费、保险费、多种税费、项目现场保管费、零部件费、备品备交通费、住宿费、医疗费、保险费等费用）上费用但不限于以上费用全部费用。12.4投标人对每种材料及安装只许可有一个报价,任何有选择报价将不予接收，任何选择性报价将作废标处理。12.5投标人可先到工地踏勘以充足了解工地位置、施工区地面情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响协议价情况，任何因忽略或误解工地情况而造成索赔或工期延长申请将不被同意。12.6招标人不接收投标人对任何未办理正常进口手续非中国境内生产材料投标报价。12.7投标人提供安装和服务一律用人民币报价。13.证实投标人资格合格文件13.1投标人应提交证实其有资格参与投标和中标后有能力推行协议文件，并作为其投标文件一部分。13.2投标人提交证实文件应是正当有效。13.3投标人提交资格证实文件应满足招标文件资质要求。14.投标使用期14.1投标使用期为投标截止时间后45个日历日。投标使用期少于要求时间能够视为非响应投标而给予拒绝。14.2特殊情况下，在原投标使用期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标使用期。这种要求和回复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人这种要求，其投标确保金将给予退还。接收延长投标使用期投标人将不会被要求和许可修正其投标，而只会被要求对应地延长其投标确保金使用期。在这种情况下，本须知相关投标确保金退还和没收要求将在延长了使用期内继续有效。15.投标文件书写和签署。15.1投标文件正本须用不褪色墨水笔书写或打印。15.2投标文件书写应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。15.3字迹潦草、表示不清、未按要求填写或可能造成非唯一了解投标文件将被定为废标。15.4投标文件应由投标人单位公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章。委托代理人签字，投标文件应附法定代表人签署授权委托书。投标文件中投标函应尽可能避免涂改、行间插字或删除。假如出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人法定代表人或其授权代理人签字确定。15.5投标文件份数：一式柒份，正本壹份，副本陆份，并在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”，字样，一旦正本和副本不符,以正本为准。后附电子光盘一套。15.6电子邮件、传真、电话、电报投标概不接收。16.投标确保金16.1投标确保金详见投标人须知前附表第19条。16.2投标确保金是为了保护招标人和招标代理机构免遭因投标人行为而蒙受损失。招标人和招标代理机构在因投标人行为受到损害时可依据本须知第17.5条要求没收投标人投标确保金。16.3投标确保金应以现金、电汇或转账支票（限本市）提交。投标确保金账户见“投标人须知前附表”。16.4投标确保金应确保在投标截止时间前抵达招标代理机构帐户，不然，其投标文件不被接收和评议。16.5发生以下情况投标确保金可能被没收：（1）假如投标人在投标使用期内撤回投标；（2）假如中标人放弃中标项目标，无正当理由不和招标人签署协议，在签署协议时向招标人提出附加条件或更改协议实质性内容，或不提交所要求履约确保金。16.6未中标投标人投标确保金将在投标使用期内给予退还。16.7中标单位投标确保金，将在项目协议签署并提交履约确保金后7日内给予退还。四、投标文件递交17．投标文件密封和标识17.1投标人必需将投标文件及电子光盘文件一并密封装在一个封袋中，封袋上应写明项目名称、招标文件编号，封袋必需在开启处密封，并加盖投标人章；不然整个投标文件将被视为不响应招标文件，而给予拒绝评审。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章处，投标人必需加盖。电子光盘文件应包含投标文件纸质文件全部内容，且内容应一致，投标文件纸质文件和电子光盘文件内容不一致时，以投标文件纸质文件内容为准。17.2全部投标文件密封袋上均应写明：(1)招标人名称：红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂(2)招标项目名称：详见投标人须知前附表第1条。(3)招标文件编号：详见投标人须知前附表第2条。 (4)投标企业名称和地址：(5)注明“开标前不准启封”。17.3电子光盘文件应以贴标签方法在电子光盘盘面上标识招标项目名称、投标文件和投标人名称字样并加盖法人印章。17.4投标文件未密封，招标人将拒绝接收。18.投标文件递交截止时间18.1投标人必需在招标书要求投标截止日期前将投标文件送达招标文件中指定投标地点。18.2超出投标截止时间送达投标文件将不予接收。19.投标文件修改和撤销19.1投标人对其投标文件进行修改或撤销应以书面形式并在招标文件要求投标截止时间前在投标地点送达招标代理机构。19.2投标人对投标文件修改或撤销应按第18条要求进行准备、密封、标识和递交。19.3在投标截止期以后，投标人不得对其投标文件做任何修改。19.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件使用期满前撤销投标文件，不然其投标确保金将被没收。五、开标评标20.开标20.1招标方在招标文件要求时间地点召开招标会议，开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和相关方面代表参与，投标人法人或其授权代表必需出席。20.2开标时唱“投标报价一览表”内容、投标文件修改、撤销和招标代理机构认为适宜其它内容。20.3投标文件大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额和按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准；正本和副本不一致，以正本为准。20.4招标代理机构将做开标统计。21.评标21.1评标方法：采取综合评定法：即对投标文件提出安装质量、材料质量、交货期、技术性能、投标价格等，能否最大程度满足招标文件中要求各项要求和评价标准进行评审和比较。21项目分值评分内容及评分方法（工程量清单计价方法）初步评审一项未经过者不参与下阶段评审（详见第六部分评标标准附表一）技术标K1技术标评定(详见第六部分评标标准附表二)投标报价K2投标报价评定(详见第六部分评标标准附表三)技术标、投标报价权重取值范围：K1=70%，K2=30%且K1+K2=121.2评标委员会21.2.1根据《中国招标投标法》、“评标委员会和评标方法暂行要求”及相关要求，并依据招标安装21.3评标委员会由招标人代表和相关技术、经济等方面教授组成，组员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面教授不少于组员总数三分之二。21.4评标委员会依法依据招标文件要求对投标文件进行评审、质疑、评价和比较，向招标人推荐中标候选人。21.5评标依据是招标文件及其补充通知、投标商投标文件及其澄清文件和评标措施。22.评标过程保密性22.1开标后，直到授予投标人协议止，通常属于审查、澄清,评价和比较相关资料和授标提议等均不得向投标人或其它无关人员透露。22.2投标人在评标过程中，所进行力图影响评标结果不符合招标投标法活动，全部可能造成其被取消中标资格。22.3招标方对投标人未中标原因不做任何书面解释。23.对投标文件初步审查和响应性确定23.1开标后评标委员会将审查投标文件是否完整、是否有计算错误、要求确保金是否已提供、文件是否合适签署，假如单价和总价有出入则以单价为准，修正总价；若大写和数字间有出入，则以大写金额为准,若投标人拒绝接收上述修正,其投标将可能被拒绝。23.2在对投标文件进行具体评定之前,评标委员会对每一份投标文件进行初步评审，具体条款见第六部分附表一。23.3判定投标文件响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。23.4买方将拒绝被定为初步评审不合格投标,投标人不能经过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。24．投标文件澄清24.1评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清说明或补正。24.2投标人对评标委员会提出各项问题必需做出明确解答。24.3投标人澄清说明或补正文件将替换投标文件中被澄清部分，经投标人法人或其授权代表审核签字后将作为签署协议时不可分割组成部分。24.4投标文件澄清说明或补正文件不得改变投标实质内容。 六中标及授予协议25.中标人确实定25.1评标委员会对投标人进行综合评定并按分数高低做出排序，推荐三名中标候选人，得分最高投标人将被确定为第一中标候选人，得分第二为第二中标候选人，得分第三为第三中标候选人，假如两个投标人得分相同时，取投标价格低者。26.授予协议26.1招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方相关要求及招标文件和投标文件签署协议。27.变更材料数量权利27.1招标方有权对材料数量和服务给予增加或降低，对增加或降低数量按同类型中标价格增加或降低货款。28.中标通知书28.1在投标使用期满之前，招标代理机构依据评标委员会定标结论，以书面形式向中标单位发出中标通知书。28.2中标通知书是协议一个组成部分。29.拒绝一些或全部投标权力29.1招标代理机构有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作投标人，由此对投标人造成损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。29.2发生下述情况之一，招标方有权宣告此次招标无效；（1）全部投标人投标文件均未对招标文件做出实质性响应；（2）投标人少于3家，没有达成预期竞争性；（3）投标人串通投标。30．签署协议30.1招标人和中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方相关要求及招标文件和投标文件签署协议。30.2假如中标人没根据要求和买方签署协议，买方将有充足理由取消中标人资格，在此情况下买方可将标授予第二中标候选人。30.3签署协议时，买卖双方以招标文件、投标文件及评标过程中形成书面文件均作为签署协议依据。30.4中标协议不得转让，不然，买方有权取消中标人中标资格。30.5中标人在协议签署前向招标人提交履约确保金。32．协议组成31.1下列文件均为协议不可分割组成部分：（1）招标文件；（2）卖方中标投标文件；（3）中标通知书；（4）澄清说明；（5）技术附件。第三部分协议条款1、通常约定1.1.1词语定义通用协议条款、专用协议条款中下列词语应含有本款所给予含义。1.1.11.1.11.11.11.11.11.11.11.11.1.11.11.11.11.1.11.11.1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1.1.41.11.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺完成协议工程所需期限，包含按第11.3款、第1.1.4.4完工日期：指第1.11.1.4.5缺点责任期：指推行第191.11.1.41.1.11.11.11.11.11.11.11.1.11.2语言文字除专用术语外，协议使用语言文字为汉字。必需时专用术语应附有汉字注释。1.3法律适适用于协议法律包含中国法律、行政法规、部门规章，和工程所在地地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。1.4协议文件优先次序组成协议各项文件应相互解释，互为说明。除专用协议条款另有约定外，解释协议文件优先次序以下：(l）协议协议书；(2）中标通知书；(3）投标函及投标函附录；(4）专用协议条款；(5）通用协议条款；(6）技术标准和要求；(7）图纸；(8）已标价工程量清单；(9）其它协议文件。1.5协议协议书承包人按中标通知书要求时间和发包人签署协议协议书。除法律另有要求或协议另有约定外，发包人和承包人法定代表人或其委托代理人在协议协议书上签字并盖单位章后，协议生效。1.6图纸和承包人文件1.除专用协议条款另有约定外，图纸应在合理期限内根据协议约定数量提供给承包人。因为发包人未按时提供图纸造成工期延误，按第11.3款约定办理。1.按专用协议条款约定由承包人提供文件，包含部分工程大样图、加工图等，承包人应按约定数量和期限报送监理人。监理人应在专用协议条款约定期限内批复。1.图纸需要修改和补充，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程对应部位施工前合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用协议条款中约定。承包人应按修改后图纸施工。1.承包人发觉发包人提供图纸存在显著错误或疏忽，应立即通知监理人。1.监理人和承包人均应在施工场地各保留一套完整包含第1.6.1项、第1.6.2项、第11.7联络1.1.7.2第11.8转让除协议另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将协议权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移协议义务。1.9严禁贿赂协议双方当事人不得以贿赂或变相贿赂方法，谋取不妥利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失，行为人应赔偿损失，并负担对应法律责任。1.10化石、文物1.1.1.11专利技术1.11.1.11.1.11.1.12图纸和文件保密1.1.2．发包人义务2.1遵遵法律发包人在推行协议过程中应遵遵法律，并确保承包人免于负担因发包人违反法律而引发任何责任。2.2发出开工通知发包人应委托监理人按第11.1款约定向承包人发出开工通知。2.3提供施工场地发包人应按专用协议条款约定向承包人提供施工场地，和施工场地内地下管线和地下设施等相关资料，并确保资料真实、正确、完整。2.4帮助承包人办理证件和批件发包人应帮助承包人办理法律要求相关施工证件和批件。2.5组织设计交底发包人应依据协议进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。2.6支付协议价款发包人应按协议约定向承包人立即支付协议价款。2.7组织完工验收发包人应按协议约定立即组织完工验收。2.8其它义务发包人应推行协议约定其它义务。3、监理人3.1监理人职责和权力3.包人事先同意而通用协议条款没有指明，应在专用协议条款中指明。3.3.3.2总监理工程师发包人应在发出开工通知前将总监理工程师任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.3监理人员3.3.3.3.3.3.4监理人指示3.4.1监理人应按第3.1款约定向承包人发出指示，监理人指示应盖有监理人授权施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第33.4.2承包人收到监理人按第33.3.4.4除协议另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第33.3.5约定或确定3.5.3.4、承包人4.1承包人通常义务4.承包人在推行协议过程中应遵遵法律，并确保发包人免于负担因承包人违反法律而引发任何责任。4.承包人应按相关法律要求纳税，应缴纳税金包含在协议价格内。4.承包人应按协议约定和监理人依据第3.4款作出指示，实施、完成全部工程，并修补工程中任何缺点。除专用协议条款另有约定外，承包人应提供为完成协议工作所需劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按协议约定负责临时设施设计、建造、运行、维护、管理和拆除。4.承包人应按协议约定工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工方法计划，并对全部施工作业和施工方法完备性和安全可靠性负责。4.承包人应按第9.2款约定采取施工安全方法，确保工程及其人员、材料、设备和设施安全，预防因工程施工造成人身伤害和财产损失。4.承包人应根据第9.4款约定负责施工场地及其周围环境和生态保护工作。4.承包人在进行协议约定各项工作时，不得侵害发包人和她人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施权利，避免对邻近公共设施产生干扰。承包人占用或使用她人施工场地，影响她人作业或生活，应负担对应责任。4.承包人应按监理人指示为她人在施工场地或周围实施和工程相关其它各项工作提供可能条件。除协议另有约定外，提供相关条件内容和可能发生费用，由监理人按第3.5款约定或确定。4.工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时还有部分未完工工程，承包人还应负责该未完工工程照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。4.承包人应推行协议约定其它义务。4.2履约担保承包人应确保其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。4.3分包4.4.4.4.4.4.4联合体4.4.4.4.5承包人项目经理4.4.4.4.4.6承包人人员管理4.4.(1）含有对应资格专业技工和合格普工；(2）含有对应施工经验技术人员；(3）含有对应岗位资格各级管理人员。4.4.4.7撤换承包人项目经理和其它人员承包人应对其项目经理和其它人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职员作、行为不端或玩忽职守承包人项目经理和其它人员，承包人应给予撤换。4.8保障承包人人员正当权益4.4.4.4.4.4.4.9工程价款应专款专用发包人按协议约定支付给承包人各项价款应专用于协议工程。4.10承包人现场查勘4.4.4.11不利物质条件4.11.4.11.5．材料和工程设备5.1承包人提供材料和工程设备5.5.5.5.2发包人提供材料和工程设备5.5.5.5.5.5.3材料和工程设备专用于协议工程5.5.5.4严禁使用不合格材料和工程设备5.5.5.6、施工设备和临时设施6.1承包人提供施工设备和临时设施6.6.6.2发包人提供施工设备和临时设施发包人提供施工设备或临时设施在专用协议条款中约定。6.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用施工设备不能满足协议进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应立即增加或更换，由此增加费用和（或）工期延误由承包人负担。6.4施工设备和临时设施专用于协议工程6.6.7．交通运输7.1道路通行权和场外设施除专用协议条款另有约定外，发包人应依据协议工程施工需要，负责办理取得出入施工场地专用和临时道路通行权，和取得为工程建设所需修建场外设施权利，并负担相关费用。承包人应帮助发包人办理上述手续。7.2场内施工道路7.7.7.3场外交通7.7.7.4超大件和超重件运输由承包人负责运输超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给帮助。运输超大件或超重件所需道路和桥梁临时加固改造费用和其它相关费用，由承包人负担，但专用协议条款另有约定除外。7.5道路和桥梁损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏，由承包人负担修复损坏全部费用和可能引发赔偿。7.6水路和航空运输本条上述各款内容适适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词涵义包含河道、航线、船闸、机场、码头、堤防和水路或航空运输中其它相同结构物；“车辆”一词涯义包含船舶和飞机等。8．测量放线8.1施工控制网8.8.8.2施工测量8.8.8.3基准资料错误责任发包人应对其提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料真实性、正确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误造成承包人测量放线工作返工或造成工程损失，发包人应该负担由此增加费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发觉发包人提供上述基准资料存在显著错误或疏忽，应立即通知监理人。8.4监理人使用施工控制网监理人需要使用施工控制网，承包人应提供必需帮助，发包人不再为此支付费用。9．施工安全、治安保卫和环境保护9.1发包人施工安全责任9.9.9.(l）工程或工程任何部分对土地占用所造成第三者财产损失；(2）因为发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成第三者人身伤亡和财产损失。9.2承包人施工安全责任9.9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，尤其应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒和腐蚀性材料9.9.9.2.9.9.9.3治安保卫9.9.9.9.4环境保护9.9.9.9.9.9.9.5事故处理工程施工过程中发生事故，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，降低人员伤亡和财产损失，预防事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标识和书面统计，妥善保管相关证据。发包人和承包人应按国家相关要求，立即如实地向相关部门汇报事故发生情况，和正在采取紧急方法等。10．进度计划10.1协议进度计划承包人应按专用协议条款约定内容和期限，编制具体施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用协议条款约定期限内批复或提出修改意见，不然该进度计划视为己得到同意。经监理人同意施工进度计划称协议进度计划，是控制协议工程进度依据。承包人还应依据协议进度计划，编制更为具体分阶段或分项进度计划，报监理人审批。10.2协议进度计划修订不管何种原因造成工程实际进度和第10.1款协议进度计划不符时，承包人能够在专用协议条款约定期限内向监理人提交修订协议进度计划申请汇报，并附相关方法和相关资料，报监理人审批；监理人也能够直接向承包人作出修订协议进度计划指示，承包人应按该指示修订协议进度计划，报监理人审批。监理人应在专用协议条款约定期限内批复。监理人在批复前应取得发包人同意。11、开工和完工11.1开工11.1.111.1.2承包人应按第10.1款约定协议进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后实施。开工报审表应具体说明按协议进度计划正常施工所需施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织方法落实情况和工程进度安排。11.2完工承包人应在第1.111.3发包人工期延误在推行协议过程中，因为发包人下列原因造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订协议进度计划，根据第10.2款约定办理。(l）增加协议工作内容；(2）改变协议中任何一项工作质量要求或其它特征；(3）发包人拖延提供材料、工程设备或变更交货地点；(4）因发包人原因造成暂停施工；(5）提供图纸延误；(6）未按协议约定立即支付预付款、进度款；(7）发包人造成工期延误其它原因。11.4异常恶劣气候条件因为出现专用协议条款要求异常恶劣气候条件造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期。11.5承包人工期延误因为承包人原因，未能按协议进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足协议工期要求，承包人应采取方法加紧进度，并负担加紧进度所增加费用。因为承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金计算方法在专用协议条款中约定。承包人支付逾期完工违约金，不免去承包人完成工程及修补缺点义务。11.6工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工提议能够给发包人带来效益，应由监理人和承包人共同协商采取加紧工程进度方法和修订协议进度计划。发包人应负担承包人由此增加费用，并向承包人支付专用协议条款约定对应奖金。12．暂停施工12.1承包人暂停施工责任因下列暂停施工增加费用和（或）工期延误由承包人负担：(1）承包人违约引发暂停施工；(2）因为承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需暂停施工；(3）承包人私自暂停施工；(4）承包人其它原因引发暂停施工；(5）专用协议条款约定由承包人负担其它暂停施工。12.2发包人暂停施工责任因为发包人原因引发暂停施工造成工期延误，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。12.3监理人暂停施工指示12.12.12.4暂停施工后复工12.12.12.5暂停施工连续56天以上12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予同意，则承包人能够通知监理人，将工程受影响部分视为按第1512.5.13．工程质量13.1工程质量要求13.13.13.1.13.2承包人质量管理13.2.13.13.3承包人质量检验承包人应按协议约定对材料、工程设备和工程全部部位及其施工工艺进行全过程质量检验和检验，并作具体统计，编制工程质量报表，报送监理人审查。13.4监理人质量检验监理人有权对工程全部部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检验和检验。承包人应为监理人检验和检验提供方便，包含监理人到施工场地，或制造、加工地点，或协议约定其它地方进行察看和查阅施工原始统计。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验汇报和测量结果和监理人要求进行其它工作。监理人检验和检验，不免去承包人按协议约定应负责任。13.5工程隐蔽部位覆盖前检验13.5.1通知监理人检验经承包人自检确定工程隐蔽部位含有覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定期限内检验。承包人通知应附有自检统计和必需检验资料。监理人应按时到场检验。经监理人检验确定质量符合隐蔽要求，并在检验统计上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检验确定质量不合格，承包人应在监理人指示时间内修整返工后，由监理人重新检验。13.监理人未按第13.5.l项约定时间进行检验，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作对应统计报送监理人，监理人应签字确定。监理人事后对检验统计有疑问，可按第13.13.承包人按第13.5.1项或第1313.承包人未通知监理人到场检验，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检验，由此增加费用和（或）工期延误由承包人负担。13.6清除不合格工程13.13.14．试验和检验14.1材料、工程设备和工程试验和检验14.14.14.14.2现场材料试验14.14.14.3现场工艺试验承包人应按协议约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型现场工艺试验，监理人认为必需时，应由承包人依据监理人提出工艺试验要求，编制工艺试验方法计划，报送监理人审批。15．变更15.1变更范围和内容除专用协议条款另有约定外，在推行协议中发生以下情形之一，应根据本条要求进行变更。(1）取消协议中任何一项工作，但被取消工作不能转由发包人或其它人实施；(2）改变协议中任何一项工作质量或其它特征；(3）改变协议工程基线、标高、位置或尺寸；(4）改变协议中任何一项工作施工时间或改变己同意施工工艺或次序；(5）为完成工程需要追加额外工作。15.2变更权在推行协议过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照实施。没有监理人变更指示，承包人不得私自变更。15.3笠更程序15.3.1变更提出(1）在协议推行过程中，可能发生第15.1款约定情形，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更具体内容和发包人对变更时间要求，并附必需图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包含拟实施变更工作计划、方法和完工时间等内容实施方案。发包人同意承包人依据变更意向书要求提交变更实施方案，由监理人按第15.(2）在协议推行过程中，发生第15.1款约定情形，监理人应根据第15.(3）承包人收到监理人按协议约定发出图纸和文件，经检验认为其中存在第15.1款约定情形，可向监理人提出书面变更提议。变更提议应说明要求变更依据，并附必需图纸和说明。监理人收到承包人书面提议后，应和发包人共同研究，确定存在变更，应在收到承包人书面提议后14天内作出变更指示。经研究后不一样意作为变更，应由监理人书面回复承包人。(4）若承包人收到监理人变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附具体依据。监理人和承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。15.3.2(l）除专用协议条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应依据第15.4款约定估价标准，具体开列变更工作价格组成及其依据，并附必需施工方法说明和相关图纸。(2）变更工作影响工期，承包人应提出调整工期具体细节。监理人认为有必需时，可要求承包人提交要求提前或延长工期施工进度计划及对应施工方法等具体资料。(3）除专用协议条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后14天内，依据第15.4款约定估价标准，根据第3.5款约定或确定变更价格。15.(l）变更指示只能由监理人发出。(2）变更指示应说明变更目标、范围、变更内容和变更工程量及其进度和技术要求，并附相关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。15.4变更估价标准除专用协议条款另有约定外，因变更引发价格调整根据本款约定处理。15.415.4.2己标价工程量清单中无适适用于变更工作子目，但有类似子目标，可在合理范围内参考类似子目标单价，由监理人按第3.5款约定或确定变更工作单价。15.4.3己标价工程量清单中无适用或类似子目标单价，可根据成本加利润标准，由监理人按第3.5款约定或确定变更工作单价。15.5承包人合理化提议15.5.15.15.6暂列金额暂列金额只能根据监理人指示使用，并对协议价格进行对应调整。15.7计日工15.15.(l）工作名称、内容和数量；(2）投入该工作全部些人员姓名、工种、等级和耗用工时；(3）投入该工作材料类别和数量；(4）投入该工作施工设备型号、台数和耗用台时；(5）监理人要求提交其它资料和凭证。15.7.3计日工由承包人汇总后，按第1715.8暂估价15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价材料、工程设备和专业工程属于依法必需招标范围并达成要求规模标准，由发包人和承包人以招标方法选择供给商或分包人。发包人和承包人权利义务关系在专用协议条款中约定。中标金额和工程量清单中所列暂估价金额差和对应税金等其它费用列入协议价格。15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价材料和工程设备不属于依法必需招标范围或未达成要求规模标准，应由承包人按第5.1款约定提供。经监理人确定材料、工程设备价格和工程量清单中所列暂估价金额差和对应税金等其它费用列入协议价格。15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价专业工程不属于依法必需招标范围或未达成要求规模标准，由监理人根据第15.4款进行估价，但专用协议条款另有约定除外。经估价专业工程和工程量清单中所列暂估价金额差和对应税金等其它费用列入协议价格。16．价格调整16.1物价波动引发价格调整除专用协议条款另有约定外，因物价波动引发价格调整根据本款约定处理。16.16.1因人工、材料和设备等价格波动影响协议价格时，依据投标函附录中价格指数和权重表约定数据，按以下公式计算差额并调整协议价格。Ft1Ft2P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］F01F式中：△P一需调整价格差额；PO一第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6A---定值权重（即不调部分权重）；B1；B2；B3；……Bn---各可调因子变值权重（即可调部分权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占百分比；Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17F01；F02；F03；……F0n---各可调因子基础价格指数，指基准日期各可调因子价格指数。以上价格调整公式中各可调因子、定值和变值权重，和基础价格指数及其起源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采取相关部门提供价格指数，缺乏上述价格指数时，可采取相关部门提供价格替换。16.1在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后付款中再按实际价格指数进行调整。16.1按第15.1款约定变更造成原定协议中权重不合理时，由监理人和承包人和发包人协商后进行调整。16.1因为承包人原因未在约定工期内完工，则对原约定完工日期后继续施工工程，在使用第16.116.施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响协议价格时，人工、机械使用费根据国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权工程造价管理机构公布人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确定需调整材料单价及数量，作为调整工程协议价格差额依据。16.2法律改变引发价格调整在基准以后，因法律改变造成承包人在协议推行中所需要工程费用发生除第16.1款约定以外增减时，监理人应依据法律、国家或省、自治区、直辖市相关部门要求，按第3.5款约定或确定需调整协议价款。17．计量和支付17.1计量17.计量采取国家法定计量单位。17.工程量清单中工程量计算规则应按相关国家标准、行业标准要求，并在协议中约定实施。17.除专用协议条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目标计量周期按同意支付分解汇报确定。17.(l）已标价工程量清单中单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成，并按协议约定计量方法进行计量工程量。(2）承包人对己完成工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、己完成工程量报表和相关计量资料。(3）监理人对承包人提交工程量报表进行复核，以确定实际完成工程量。对数量有异议，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应帮助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参与复核，监理人复核或修正工程量视为承包人实际完成工程量。(4）监理人认为有必需时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照实施。(5）承包人完成工程量清单中每个子目标工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目标历次计量报表进行汇总，以核实最终止算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最终一次进度付款正确工程量。承包人末按监理人要求派员参与，监理人最终核实工程量视为承包人完成该子目标正确工程量。(6）监理人应在收到承包人提交工程量报表后7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交工程量报表中工程量视为承包人实际完成工程量，据此计算工程价款。17.除专用协议条款另有约定外，总价子目标分解和计量根据下述约定进行。(1）总价子目标计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中原因而进行调整。承包人实际完成工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付依据。(2）承包人在协议约定每个计量周期内，对己完成工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用协议条款约定协议总价支付分解表所表示阶段性或分项计量支持性资料，和所达成工程形象目标或分阶段需完成工程量和相关计量资料。(3）监理人对承包人提交上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成工程量和工程形象目标。对其有异议，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。(4）除根据第巧条约定变更外，总价子目标工程量是承包人用于结算最终工程里．。17.2预付款17.预付款用于承包人为协议工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施和组织施工队伍进场等。预付款额度和预付措施在专用协议条款中约定。预付款必需专用于协议工程。17.除专用协议条款另有约定外，承包人应在收到预付款同时向发包人提交预付款保函，预付款保函担保金额应和预付款金额相同。保函担保金额可依据预付款扣回金额对应递减。17.预付款在进度付款中扣回，扣回措施在专用协议条款中约定。在颁发工程接收证书前，因为不可抗力或其它原因解除协议时，预付款还未扣清，还未扣清预付款余额应作为承包人到期应付款。17.3工程进度付款17.付款周期同计量周期。17.承包人应在每个付款周期末，按监理人同意格式和专用协议条款约定份数，向监理人提交进度付款中请单，并附对应支持性证实文件。除专用协议条款另有约定外，进度付款申请单应包含下列内容：(l）截至此次付款周期末己实施工程价款；(2）依据第巧条应增加和扣减变更金额；(3）依据第23条应增加和扣减索赔金额；(4）才浸据第17.2款约定应支付预付款和扣减返还预付款；(5）依据第17.(6）依据协议应增加和扣减其它金额。17.(1）监理人在收到承包人进度付款申请单和对应支持性证实文件后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人金额和对应支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能根据协议要求推行任何工作或义务对应金额。(2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用协议条款约定支付逾期付款违约金。(3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人己同意、同意或接收了承包人完成该部分工作。(4）进度付款包含政府投资资金，根据国库集中支付等国家相关要求和专用协议条款约定办理。17.在对以往历次已签发进度付款证书进行汇总和复核中发觉错、漏或反复，监理人有权给予修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意修正，应在此次进度付款中支付或扣除。17.4质量确保金17.17.4.2在第1.1.417.4.3在第1.1.4要求延长缺点责任期，直至完成剩下工作为止。17.5完工结算17.(l）工程接收证书颁发后，承包人应按专用协议条款约定份数和期限向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证实材料。除专用协议条款另有约定外，完工付款申请单应包含下列内容：完工结算协议总价、发包人已支付承包人工程价款、应扣留质量确保金、应支付完工付款金额。(2）监理人对完工付款申请单有异议，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后完工付款申请单。17.(l）监理人在收到承包人提交完工付款申请单后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完成，由监理人向承包人出具经发包人签认完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交完工付款申请单己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出发包人到期应支付给承包人价款视为已经发包人同意。(2）发包人应在监理人出具完工付款证书后14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付，按第17.(3）承包人对发包人签认完工付款证书有异议，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分临时付款证书。存在争议部分，按第24条约定办理。(4）完工付款包含政府投资资金，按第17.17.6最终止清17.(1）缺点责任期终止证书签发后，承包人可按专用协议条款约定份数和期限向监理人提交最终止清申请单，并提供相关证实材料。(2）发包人对最终止清申请单内容有异议，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后最终止清申请单。17.(l）监理人收到承包人提交最终止清申请单后14天内，提出发包人应支付给承包人价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完成，由监理人向承包人出具经发包人签认最终止清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交最终止清申请己经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人价款视为已经发包人同意。(2）发包人应在监理人出具最终止清证书后14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付，按第17.(3）承包人对发包人签认最终止清证书有异议，按第24条约定办理。(4）最终止清付款包含政府投资资金，按第17.18．完工验收18.1完工验收含义18.18.18.18.2完工验收申请汇报当工程含有以下条件时，承包人即可向监理人报送完工验收中请汇报：(1）除监理人同意列入缺点责任期内完成尾工（甩项）工程和缺点修补工作外，协议范围内全部单位工程和相关工作，包含协议要求试验、试运行和检验和验收均己完成，并符合协议要求；(2）己按协议约定内容和份数备齐了符合要求完工资料；(3）己按监理人要求编制了在缺点责任期内完成尾工（甩项）工程和缺点修补工作清单和对应施工计划；(4）监理人要求在完工验收前应完成其它工作：(5）监理人要求提交完工验收资料清单。18.3验收监理人收到承包人按第18.2款约定提交完工验收申请汇报后，应审查中请汇报各项内容，并按以下不一样情况进行处理。18.18.18.3.3发包人经过验收后同意接收工程，应在监理人收到完工验收申请汇报后5618.3.4发包人验收后不一样意接收工程，监理人应根据发包人验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并负担由此产生费用。承包人在完成不合格工程返工重作或补救工作后，应重新提交完工验收中请汇报，按第18.3.1项、第18.3.2项和第1818.18.18.4单位工程验收18.4.1发包人依据协议进度计划安排，在全部工程完工前需要使用己经完工单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收程序可参考第1818.18.5施工期运行18.5.18.5.18.6试运行18.18.18.7完工清场18.(1）施工场地内残留垃圾已全部清除出场；(2）临时工程已拆除，场地己按协议要求进行清理、平整或复原；(3）按协议约定应撤离承包人设备和剩下材料，包含废弃施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；(4）工程建筑物周围及其周围道路、河道施工堆积物，已按监理人指示全部清理；(5）监理人指示其它场地清理工作已全部完成。18.18.8施工队伍撤离工程接收证书颁发后56天内，除了经监理人同意需在缺点责任期内继续工作和使用人员、施工设备和临时工程外，其它人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除协议另有约定外，缺点责任期满时，承包人人员和施工设备应全部撤离施工场地。19、缺点责任和保修责任19.1缺点责任期起算时间缺点责任期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收单位工程，其缺点责任期起算日期对应提前。19.2缺点责任19.19.2.2缺点责任期内，19.19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺点，发包人可自行修复或委托其它人修复，所需费用和利润负担，按第1919.3缺点责任期延长因为承包人原因造成某项缺点或损坏使某项工程或工程设备不能按原．定目标使用而需要再次检验、检验和修复，发包人有权要求承包人对应延长缺点责任期，但缺点责任期最长不超出2年。19.4深入试验和试运行任何一项缺点或损坏修复后，经检验证实其影响了工程或工程设备使用性能，承包人应重新进行协议约定试验和试运行，试验和试运行全部费用应由责任方负担。19.5承包人进入权缺点责任期内承包人为缺点修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人保安和保密要求。19.6缺点责任期终止证书在第1.1.419.7保修责任协议当事人依据相关法律要求，在专用协议条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收单位工程，其保修期起算日期对应提前。20、保险20.1工程保险除专用协议条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人共同名义向双方同意保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等相关内容在专用协议条款中约定。20.2人职员伤事故保险20.承包人应依据相关法律要求参与工伤保险，为其推行协议所雇佣全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。20.发包人应依据相关法律要求参与工伤保险，为其现场机构雇佣全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。20.3人身意外伤害险20.20.20.4第三者责任险20.20.4.2在缺点责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人共同名义，投保第2020.5其它保险除专用协议条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险。20.6对各项保险通常要求20.承包人应在专用协议条款约定期限内向发包人提交各项保险生效证据和保险单副本，保险单必需和专用协议条款约定条件保持一致。20.承包人需要变动保险协议条款时，应事先取得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。20.承包人应和保险人保持联络，使保险人能够随时了解工程实施中变动，并确保按保险协议条款要求连续保险。20.保险金不足以赔偿损失，应由承包人和（或）发包人按协议约定负责赔偿。20.(l）因为负有投保义务一方当事人未按协议约定办理保险，或未能使保险连续有效，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人负担。(2）因为负有投保义务一方当事人未按协议约定办理某项保险，造成受益人未能得到保险人赔偿，原应从该项保险得到保险金应由负有投保义务一方当事人支付。20.当保险事故发生时，投保人应根据保险单要求条件和期限立即向保险人汇报。21、不可抗力21.1不可抗力确实定21.21.1.21.2不可抗力通知21.21.21.3不可抗力后果及其处理21.除专用协议条款另有约定外，不可抗力造成人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由协议双方按以下标准负担：(1）永久工程，包含己运至施工场地材料和工程设备损害，和因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失由发包人负担；(2）承包人设备损坏由承包人负担；(3）发包人和承包人各自负担其人员伤亡和其它财产损失及其相关费用；(4）承包人停工损失由承包人负担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程金额由发包人负担；(5）不能按期完工，应合理延长工期，承包人不需支付逾期完工违约金。发包人要求赶工，承包人应采取赶工方法，赶工费用由发包人负担。21.协议一方当事人延迟推行，在延迟推行期间发生不可抗力，不免去其责任。21.不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取方法尽可能避免和降低损失扩大，任何一方没有采取有效方法造成损失扩大，应对扩大损失负担责任。21.协议一方当事人因不可抗力不能推行协议，应该立即通知对方解除协议。协议解除后，承包人应根据第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货材料、设备由订货方负责退货或解除订货协议，不能退还货款和因退货、解除订货协议发生费用，由发包人负担，因未立即退货造成损失由责任方负担。协议解除后付款，参考第22.222、违约22.1承包人违约22.在推行协议过程中发生下列情况属承包人违约：(1）承包人违反第1.8款或第4.3款约定，私自将协议全部或部分权利转让给其它人，或私自将协议全部或部分义务转移给其它人；(2）承包人违反第5.3款或第6.4款约定，未经监理人同意，私自将己按协议约定进入施工场地施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；(3）承包人违反第5.4款约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；(4）承包人未能按协议进度计划立即完成协议约定工作，已造成或预期造成工期延误；(5）承包人在缺点责任期内，未能对工程接收证书所列缺点清单内容或缺点责任期内发生缺点进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；(6）承包人无法继续推行或明确表示不推行或实质上己停止推行协议；(7）承包人不按协议约定推行义务其它情况。22.(l）承包人发生第22.(2）承包人发生除第22.(3）经检验证实承包人已采取了有效方法纠正违约行为，含有复工条件，可由监理人签发复工通知复工。22.监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除协议通知。协议解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其它承包人施工。发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场材料、设备和临时设施。但发包人这一行动不免去承包人应负担违约责任，也不影响发包人依据协议约定享受索赔权利。22.(1）协议解除后，监理人按第3.5款约定或确定承包人实际完成工作价值，和承包人己提供材料、施工设备、工程设备和临时工程等价值。(2）协议解除后，发包人应暂停对承包人一切付款，查清各项付款和己扣款金额，包含承包人应支付违约金。(3）协议解除后，发包人应按第23.4款约定向承包人索赔因为解除协议给发包人造成损失。(4）协议双方确定上述往来款项后，出具最终止清付款证书，结清全部协议款项。(5）发包人和承包人未能就解除协议后结清达成一致而形成争议，按第24条约定办理。22.因承包人违约解除协议，发包人有权要求承包人将其为实施协议而签署材料和设备订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除协议后14天内，依法办理转让手续。22.在工程实施期间或缺点责任期内发生危及工程安全事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人申明无能力或不愿立即实施，发包人有权雇佣其它人员进行抢救。这类抢救按协议约定属于承包人义务，由此发生金额和（或）工期延误由承包人负担。22.2发包人违约22.在推行协议过程中发生下列情形，属发包人违约：(l）发包人未能按协议约定支付预付款或协议价款，或拖延、拒绝同意付款申请和支付凭证，造成付款延误；(2）发包人原因造成停工；(3）监理人无正当理由没有在约定时限内发出复工指示，造成承包人无法复工；(4）发包人无法继续推行或明确表示不推行或实质上已停止推行协议；(5）发包人不推行协议约定其它义务。22.发包人发生除第22.22.(1）发生第22.(2）承包人按22.22.因发包人违约解除协议，发包人应在解除协议后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内立即向发包人提交要求支付下列金额相关资料和凭证：(l）协议解除日以前所完成工作价款；(2）承包人为该工程施工订购并己付款材料、工程设备和其它物品金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其它物品归发包人全部；(3）承包人为完成工程所发生，而发包人未支付金额；(4）承包人撤离施工场地和遣散承包人人员金额；(5）因为解除协议应赔偿承包人损失；(6）按协议约定在协议解除日前应支付给承包人其它金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量确保金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人各项金额。22.因发包人违约而解除协议后，承包人应妥善做好已完工工程和己购材料、设备保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.22.3第三人造成违约在推行协议过程中，一方当事人因第三人原因造成违约，应该向对方当事人负担违约责任。一方当事人和第三人之间纠纷，依据法律要求或根据约定处理。23、索赔23.1承包人索赔提出依据协议约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期，应按以下程序向发包人提出索赔：(l）承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期权利：(2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应具体说明索赔理由和要求追加付款金额和（或）延长工期，并附必需统计和证实材料；(3）索赔事件含有连续影响，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响实际情况和统计，列出累计追加付款金额和（或）工期延长天数；(4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔追加付款金额和延长工期，并附必需统计和证实材料。23.2承包人索赔处理程序(1）监理人收到承包人提交索赔通知书后，应立即审查索赔通知书内容、杳验承包人统计和证实材料，必需时监理人可要求承包人提交全部原始统计副本。(2）监理人应按第3.5款约定或确定追加付款和（或）延长工期，并在收到上述索赔通知书或相关索赔深入证实材料后42天内，将索赔处理结果回复承包人。(3）承包人接收索赔处理结果，发包人应在作出索赔处理结果回复后28天内完成赔付。承包人不接收索赔处理结果，按第24条约定办理。23.3承包人提出索赔期限23.3.23.3.23.4发包人索赔23.4.23.4.24、争议处理24.1争议处理方法发包人和承包人在推行协议中发生争议，能够友好协商处理或提请争议评审组评审。协议当事人友好协商处理不成、不愿提请争议评审或不接收争议评审组意见，可在专用协议条款中约定下列一个方法处理。(l）向约定仲裁委员会申请仲裁；(2）向有管辖权人民法院提起诉讼。24.2友好处理在提请争议评审、仲裁或诉讼前，和在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商处理争议。24.3争议评审24.3.1采取争议评审，发包人和承包人应在开工以后28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有协议管理和工程实践经验教授组成。24.3.2协议双方争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份具体评审申请汇报，并附必需文件、图纸和证实材料，申请人还应将上述汇报副本同时提交给被申请人和监理人。24.3.3被申请人在收到申请人评审申请汇报副本后28天内，向争议评审组提交一份答辩汇报，并附证实材料。被申请人应将答辩汇报副本同时提交给申请人和监理人。24.3.4除专用协议条款另有约定外，争议评审组在收到协议双方汇报后14天内，邀请双方代表和相关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必需时争议评审组可要求双方深入提供补充材料。24.3.5除专用协议条款另有约定外，在调查会结束后14天内，争议评审组应在不受任何干扰情况下进行独立、公正评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师确实定实施。24.3.6发包人和承包人接收评审意见，由监理人依据评审意见确定实施协议，经争议双方签字后作为协议补充文件，并遵照实施。24.3.7发包人或承包人不接收评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼，应在收到评审意见后14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师确实定实施。专用协议条款1.通常约定1.1词语定义1.1.2协议当事人和人员1.1.2.2发包人：红云红河烟草（集团）有限责任企业新疆卷烟厂。1.1.2.6监理人：。1.1.2.8发包人代表：指发包人指定派驻施工场地(现场)全权代表。姓名：。职称：。联络电话：。电子信箱：。通信地址：。1.1.2.9专业分包人：指依据协议条款第15.8.1项约定，由发包人和承包人以招标方法选择分包人。1.1.2.10专题供给商：指依据协议条款第15.8.1项约定，由发包人和承包人以招标方法选择供给商。1.11.1.3工程和设备1.1.31.1.3.3临时工程：1.11.1.3.10永久占地：1.1.3.11临时占地：1.1.4日期1.1.41.1.41.1.6其它1.11.1.1.1.6.4除另有尤其指明外，专用协议条款中使用措辞1.4协议文件优先次序协议文件优先解释次序以下：(1)承包人投标时所做申明、承诺、澄清及回复资料等（如有时）；(2）双方在工程施工过程中来往文件（函件）、会议纪要（经发包人认可）及书面协议等；（3）本协议协议书；（4）中标通知书；(5）专用协议条款；(6）招标文件及其附件；(7）投标书及其附件；(8）通用协议条款；(9）标准、规范及相关技术文件；(10）图纸；(11）工程量清单；(12）其它协议文件。协议协议书中约定采取总价协议形式，已标价工程量清单中各项工程量对协议双方不具协议约束力。图纸和技术标准和要求之间有矛盾或不一致，以其中要求较严格标准为准。协议双方在协议推行过程中签署补充协议亦组成协议文件组成部分，其解释次序视其内容和其它协议文件相互关系而定。1.5协议协议书协议生效条件：双方签字盖章后生效。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸提供(1)发包人根据协议条款本项约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数，发包人应代为复制，复制费用由承包人负担。(2)在监理人同意协议条款第10.1款约定协议进度计划或协议条款10.2款约定协议进度计划修改后7天内，承包人应该依据协议进度计划和本项约定图纸提供期限和数量，编制或修改图纸