2024年期房屋建设脚手架施工合同范本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年期房屋建设脚手架施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3脚手架施工的定义第二条施工工程内容及要求2.1施工工程的范围2.2施工工程的规模2.3施工工程的进度要求第三条施工方案及施工图纸3.1乙方应提供的施工方案3.2乙方应提供的施工图纸3.3施工方案及图纸的审批第四条施工质量及标准4.1施工质量的要求4.2施工标准的制定4.3质量检查与验收第五条施工安全及防护措施5.1施工安全的要求5.2防护措施的制定5.3安全事故的处理第六条施工费用及支付方式6.1施工费用的确定6.2支付方式的约定6.3费用的结算第七条施工期限及延期规定7.1施工期限的约定7.2延期申请的程序7.3延期费用的计算第八条违约责任及赔偿8.1违约行为的认定8.2违约责任的承担8.3赔偿金额的计算第九条争议解决方式9.1争议解决的途径9.2仲裁或诉讼的地点及法院9.3仲裁或诉讼的费用承担第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更与解除的程序第十一条保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务的约定11.3保密信息的泄露处理第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同的失效条件第十三条其他条款13.1甲方对乙方施工人员的管理13.2乙方对施工材料的管理13.3双方的共同义务与责任第十四条附件14.1施工方案及施工图纸的附件14.2施工合同的附件14.3其他与合同相关的附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所甲方名称为：×××公司，住所为：×××地址。1.2乙方名称及住所乙方名称为：×××建筑公司，住所为：×××地址。1.3脚手架施工的定义脚手架施工是指在房屋建设过程中，为了保证工人安全和施工顺利进行，采用临时搭建的金属结构架，以便进行施工作业。第二条施工工程内容及要求2.1施工工程的范围施工工程的范围包括：房屋建设中的外墙脚手架搭建、拆除及维护。2.2施工工程的规模施工工程的规模为：房屋建筑高度为米，脚手架的搭设面积为平方米。2.3施工工程的进度要求施工工程应按照甲方提供的施工计划进行，确保工程按时完成。第三条施工方案及施工图纸3.1乙方应提供的施工方案乙方应提供详细的施工方案，包括脚手架的搭设方案、拆除方案及安全防护措施方案。3.2乙方应提供的施工图纸乙方应提供脚手架施工的图纸，包括脚手架的平面图、立面图、结构图等。3.3施工方案及图纸的审批乙方应在施工前将施工方案及图纸提交给甲方审批，甲方应在收到方案及图纸后X个工作日内给予审批意见。第四条施工质量及标准4.1施工质量的要求乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保脚手架施工的质量。4.2施工标准的制定施工标准包括但不限于：脚手架的搭设、拆除及维护的规范，安全防护设施的设置要求等。4.3质量检查与验收乙方应定期进行质量检查，并在施工完成后进行验收，甲方有权对施工质量进行检查和验收。第五条施工安全及防护措施5.1施工安全的要求乙方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准进行施工，确保施工安全。5.2防护措施的制定乙方应制定详细的安全防护措施，包括但不限于：安全防护网的设置、安全通道的设置、安全标志的设置等。5.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并及时报告甲方，共同处理安全事故的善后工作。第六条施工费用及支付方式6.1施工费用的确定施工费用为万元，具体金额详见附件。6.2支付方式的约定甲方应按照施工进度支付乙方施工费用，支付方式为银行转账。6.3费用的结算施工完成后，乙方应向甲方提供完整的施工费用结算单，甲方按照约定进行结算。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为的认定双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿对方损失等。8.3赔偿金额的计算赔偿金额应根据违约方的违约程度和造成的损失程度进行计算。第九条争议解决方式9.1争议解决的途径如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁或诉讼的地点及法院仲裁或诉讼地点为甲方所在地的人民法院。9.3仲裁或诉讼的费用承担如选择仲裁，仲裁费用由败诉方承担；如选择诉讼，诉讼费用由败诉方承担。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件双方同意，合同的变更应书面签署，并经双方确认。10.2合同解除的条件合同解除应经双方协商一致，并书面确认。10.3变更与解除的程序合同变更或解除应按照双方协商确定的程序进行。第十一条保密条款11.1保密信息的定义保密信息指合同双方在合同履行过程中产生的商业秘密、技术秘密等不宜公开的信息。11.2保密义务的约定双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。11.3保密信息的泄露处理如发生保密信息泄露，泄露方应立即采取措施停止泄露，并承担相应责任。第十二条合同的生效、终止与失效12.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的终止条件合同终止的条件包括但不限于：合同约定的施工工程完成后、双方协商一致解除等。12.3合同的失效条件合同失效的条件包括但不限于：合同到期、双方协商一致解除、依法解除等。第十三条其他条款13.1甲方对乙方施工人员的管理甲方对乙方施工人员的行为、工作质量等进行监督和管理。13.2乙方对施工材料的管理乙方应妥善管理施工材料，确保施工材料的质量和数量。13.3双方的共同义务与责任双方应共同维护施工工程的顺利进行，确保施工安全。第十四条附件14.1施工方案及施工图纸的附件附件一：脚手架施工方案附件二：脚手架施工图纸14.2施工合同的附件附件三：施工合同补充协议14.3其他与合同相关的附件附件四：施工安全防护措施方案附件五：施工质量标准第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：脚手架施工方案详细要求和说明：乙方应提供详细的施工方案，包括脚手架的搭设方案、拆除方案及安全防护措施方案。方案应包括但不限于施工工艺、施工流程、施工材料、施工安全措施等。附件二：脚手架施工图纸详细要求和说明：乙方应提供脚手架施工的图纸，包括脚手架的平面图、立面图、结构图等。图纸应清晰、完整，足以指导施工过程。附件三：施工合同补充协议详细要求和说明：施工合同补充协议应包括合同中未明确事项的补充规定，如施工工程的变更、延长工期、费用调整等。附件四：施工安全防护措施方案详细要求和说明：乙方应制定详细的安全防护措施方案，包括但不限于：安全防护网的设置、安全通道的设置、安全标志的设置等。方案应具体明确，确保施工过程中的安全。附件五：施工质量标准详细要求和说明：施工质量标准应包括施工质量的要求、施工标准的制定、质量检查与验收等。标准应具体明确，便于双方在施工过程中进行质量控制和验收。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定时间完成施工工程。2.乙方未按照约定质量标准完成施工工程。3.乙方未按照约定提供施工方案、图纸等相关文件。4.乙方未按照约定进行施工安全防护措施的设置。5.甲方未按照约定时间支付施工费用。违约责任认定标准：1.对于乙方违约行为，甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工工程或达到约定质量标准，并有权要求乙方支付违约金。2.对于甲方违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长施工期限或增加费用。示例说明：如果乙方未按照约定时间完成施工工程，甲方有权要求乙方在规定时间内完成施工，并有权要求乙方支付违约金。如果甲方未按照约定时间支付施工费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并有权要求延长施工期限或增加费用。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方和乙方。2.施工工程：指房屋建设中的外墙脚手架搭建、拆除及维护。3.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支