2024年钢结构承包合同范文（二篇）

第7页共7页2024年钢结构承包合同范文因为大家都知道，隧道工程其实整个都是在地下修建的，但是隧道工程几乎都是打通了山脉为人们的出行缩短了间距，在道路交通出行的这一方面是起到了不可替代作用的。在建筑管理学当中有专门的篇章是用来学习隧道工程的，因为隧道工程的修建对各方的技术跟质量上的要求非常严格。下面我们主要是来了解一下，隧道工程承包合同一般包括哪些内容隧道工程承包合同一般包括哪些内容隧道工程承包合同甲方：_____(以下简称甲方)乙方：_____(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》、《建筑法》《铁路经济管理法》及其他有关法律，行政法规。遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，双方就桐子湾隧道和庙坪上隧道施工达成一致，结合本工程的具体情况，经双方协商一致订立本合同达成如下协议，以便共同遵守。一、工程地址：_____*省_____*县二、工作范围：_____1、工程名称：_____隧道施工2、工程内容：DK3219—DK3620_____*隧道和DK4137-DK4494_____上隧道施工蓝图中的全部工作内容。隧道施工：主要工作包括洞门洞口、明洞、洞身、弃渣、环保和洞门口防护及附属工程。大临工程：包括为本工程完成所修建所有便道(包括场内便道，取弃土场便道等)、临时设施。(为完成工程临时设施修建及维护)。三、承包方式：包工包料(钢材、水泥、火工品、油料为甲供，其它所需材料由乙方自行采购)。甲供材料由乙方在甲方指定的地方转运至现场，运费含在承包单价内)。四、承包单价：按固定单价暂定_____*元每延米承包。(该单价含施工三级围岩_____*米、四级围岩_____*米、五级围岩_____*米)。如：实际完成工程量与上述围岩工程量不符，承包单价则按施工蓝图工程量和甲方与业主签定的围岩单价重新计算乙方承包单价。五、施工工期：按甲方与业主签订的工期为准。以下两种原因可延长工期。1、人力不可抗拒的自然灾害。2、甲方要求，而并非乙方因素。六、工程质量要求：1、所施工项目必须符合国家的(铁路隧道施工技术规范)和(铁路隧道工程施工质量验收标准)和施工图纸说明的要求，保证质量，实行质量终身责任制，乙方承建工程承担终身责任，乙方必须确保所施工的工程达到国家铁道部行的工程质量验收标准。一次性验收合格率100%。2、施工的工程项目必须符合甲方与业主签订的总承包合同要求以及监理工程和业主对工程质量和过程的要求。乙方必须无条件执行业主、监理通知和指令。服从甲方日常质量管理。3、质量要求和责任：_____一次性验收合格率100%。⑵一切质量责任由乙方负责、并承担经济责任。(按甲方进行签定的施工总合同执行)。七、安全责任：1、一切安全责任和经济责任由乙方自行承担。2、乙方必须按国家有规定和要求进行施工，防止安全事故发生，否则责任由乙方承担。3、乙方进场施工人员必须办理意外伤害保险。八、甲方责任和义务：1、提供设计施工蓝图一份。2、及时提供甲供材料，若因市场变化导致供应不及时，甲方不负责。3、按合同约定，按时向乙方支付工程款，监督民工工资发放。4、负责有关部门联系，协调关系。九、乙方责任和义务：1、乙方应当配备满足甲方要求施工的管理人员，技术人员及各种熟练各工种作业人员，并提交所有人员名单在甲方进行登记。施工现场所有人员必须办理意外伤害保险。持证上岗。费用由乙方负责。2、按照设计图纸，施工规范，有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程质量达到约定的标准。3、自觉接受有关部门的管理，监督和检查。4、完善工程一切验收资料、费用由乙方承担。5、承担所有临时用地及征用的费用，主变电压及以下所有用电设施及生产(生活)用水用电，费用由乙方承担。十、工程款结算及支付1、每月25-30人由甲方对符合设计要求的工程现场验收计量。由甲方取得业主当期计量款后，扣除质量保证金、安全保证金、民工工资保证金、甲供材料款各种代扣税(费)及其它应扣款后____日内支付乙方。2、工程验收合格后(工程移交给业主后)，双方应对工程款及各种费用进行末次结算，待业主向甲方付清工程款后____日内再付清乙方余款(此款不计利息)。3、乙方在此承诺：结算时如甲方未能及时获得业主的工程款。乙方应自行承担资金(此款不计利息)周转义务，不能因此而造成停工或延误工期。十一、工程变更：1、施工中乙方不得对原工程设计进行更改，因乙方自身原因导致工程变更，一切责任由乙方负责，并承担经济责任。设计变更减少内容的，缩短工期。2、施工中如发生工程变更设计由甲方及时书面通知乙方，变更设计需要提供现场原始资料，乙方应积极配合协助。十二、交工验收、质量缺陷责任期：1、工程质量必须符合本合同约定的质量标准，施工不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期并承担由此导致甲方的一切损失。2、本工程质量责任期两年，质量缺陷责任期内，乙方应对所承担工程的质量缺陷进行修复和返工并自行承担费用。3、质量缺陷责任期未满或质量缺陷责任期虽满，但因业主或其它原因尚未支付给甲方质量保证金或其它暂扣款，乙方不得以任何理由向甲方索要，扣留款项，待业主支付甲方后，甲方在14天内支付给乙方(此款不计利息)。十三、履约担保，保证金及税费1、为保证合同的顺利履行，在正式签约前，乙方应向甲方交总额20万履约保证金。(履约保证金收款单位由甲方指定)此款不计利息。2、履约金返回按甲方与业主签定的施工合同执行。3、各种保证金、税费收取均按甲方与业主签定的施工合同执行。十三、违约责任：1、未经甲方允许，乙方不得以任何理由擅自停工，否则视为违约，同时处以5000元/天的违约金，累计不超过本合同金额10%，工期不予顺延。2、由于乙方的原因，发生质量事故，乙方在承担事故全部费用的基础上，甲方还有权对乙方处以一定金额(视实际情况由甲方确定)的违约金处罚。3、其它违约按甲方与业主签订的合同执行。十四、合同的解除发生下列情形，甲方有权解除合同。1、未经允许，乙方擅自停工超过5天以上。2、双方协商一致。3、其它合同解除条件，按甲方与业主签订的合同执行十五、合同终止本合同内容全部履行完毕，期限届满时即告终止。十六、其它未尽事宜：_____1、甲乙双方协商解决。2、附工程量清单表及甲供材料单价表十七、合同生效：_____甲乙双方自签字并由乙方提交履约保证金之日起生效。甲方签字：_____乙方签字：_________年____月____日____年____月____日综上所述，隧道工程承包合同其实包含的内容是非常多的，包括整个隧道工程的具体长度，以及在修建隧道工程的时候的一些其他的附属工程，比如说环保跟洞口防护，承包的方式跟单价，另外在书面合同当中对于隧道工程的质量的要求要进行详细的约定，修建隧道工程当中，工人们的安全责任，工程款的结算方式等都很重要的。2024年钢结构承包合同范文（二）本合同由以下各方于（日期）签订：甲方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系方式：乙方：（公司/个人名称）地址：联系人：联系方式：鉴于甲方拟建设一座（建筑名称）并需要进行钢结构的施工和安装工作，乙方具备相关的施工资质和经验，双方本着互惠互利的原则，经友好协商达成如下合同：第一条工程内容1.1乙方应按照甲方提供的设计文件和要求，对（建筑名称）进行钢结构的施工和安装。1.2承包工程的主要内容包括但不限于：（列举工程范围及具体要求，如：立柱、梁、桁架、楼盖、楼板等）第二条工程期限2.1本工程的施工期限为（具体工期），自本合同生效之日起计算。2.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的滞纳金。第三条工程合同价款3.1工程合同价款为人民币（具体金额），包括所有的施工、材料、设备等费用。3.2工程合同价款的支付方式：（具体支付方式及比例，如：预付款、进度款、尾款等）3.3乙方应提供相应的发票和结算报告，并按照甲方的要求结算款项。第四条施工质量和维修责任4.1乙方应负责按照相关法律法规和规范要求，保证施工质量符合设计要求和工程标准。4.2工程竣工后，乙方应对施工质量负责，为甲方提供一定期限的维修保修服务。第五条违约责任5.1任何一方严重违反本合同的任何条款，应向对方支付违约金，违约金为合同总价款的（具体比例）。5.2如因不可抗力等特殊情况导致合同不能履行，双方将及时协商解决，并予以相应的调整。第六条保密条款6.1双方在合作期间涉及到的商业机密和技术资料，都应予以保密。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露商业机密和技术资料。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。7.2对于本合同的任何争议，双方应友好协商解决，如协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同变更和解除8.1任何一方要求变更或解除本合同，应提前书面通知对方，并经过双方签订的书面协议。8.2双方签订的书面协议应明确双方解除合同后需履行的义务和责任。第九条合同生效9.1本合