2024年全国监理工程师之合同管理考试历年考试题(附答案)893x - 技工类职业技能考试要点

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。A.书面交底B.电子数据交底C.视听资料交底D.口头交底

2、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

3、合同工期为（）。A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

4、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人

5、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

6、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定

7、根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是（）。A.已标价的工程量清单—>通用合同条款—>图纸B.已标价的工程量清单—>图纸—>通用合同条款C.通用合同条款—>已标价的工程量清单—>图纸D.通用合同条款—>图纸—>已标价的工程量清单

8、问话的方式包括（）。A.试探型问题B.封闭型问题C.倾向型（诱导性、暗示性）问题D.开放型问题E.探索型问题

9、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

10、标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，（）应认真研究后审慎确定。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.发包人D.承包人

11、安装工程一切险通常应以（）为保险期限。A.整个工期B.设备生产至安装完成期间C.工程全寿命期D.施工安装合同有效期

12、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担

13、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。A.人员成本B.材料成本C.设备成本D.分包成本

14、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。A.合同价的5%B.合同价的10%C.合同价的20%D.合同价的30%

15、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。A.签订合同买方B.签订合同卖方C.交付买方D.交付卖方

16、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图

17、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标D.由评标委员会确定中标人

18、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了（）。A.合同主体的严格性B.合同标的的特殊性C.合同履行期限的长期性D.计划和程序的严格性

19、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。A.污染物B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件

20、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人

21、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保

22、（）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。A.价格清单B.发包人要求C.承包人建议书D.通用合同条款

23、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.农村集体经济组织法人

24、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C.完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学

25、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11

26、数据库的主要特点有（）。A.实现数据共享B.数据的独立性C.数据间相互影响D.数据实现集中控制E.数据的安全性和可靠性

27、下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是()。A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止B.均采用无条件担保方式C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额

28、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

29、在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

30、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。A.7B.14C.24D.48

31、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款

32、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门

33、发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A.7B.14C.28D.56

34、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.固定工期、固定费用C.可以减少设计变更D.增加承包人的索赔

35、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A.不能调整合同价款B.可以调整合同价款C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

36、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

37、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

38、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件

39、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

40、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1年

41、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件

42、根据《标准施工合同》，以下有关保险的说法，不正确的是（）。A.建筑工程一切险一般情况下由承包人投保B.施工设备保险，由承包人投保C.进场材料与工程设备保险，双方可以协商确定投保主体D.建筑工程一切险是由发包人和承包人共同投保

43、《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（）。A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C.承包人按完成投标方案计算的从设计到竣工各阶段的计划费用D.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

44、根据九部委发布的《标准施工合同》，预付款担保的期限为（）。A.自预付款支付给承包人起生效，至签发工程移交证书日止B.自预付款支付给承包人起生效，至发包人支付完成全部的预付款止。C.自预付款支付给承包人起生效，发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。D.自预付款支付给承包人起生效，至签发缺陷责任终止证书止

45、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()A.以履约保函金额为限B.以中标的合同金额为限C.为业主的全部损失D.包括业主的全部损失加违约金

46、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日C.发包人组织进行验收之日D.工程接收证书颁发日

47、在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.投标保证金额不足，属于细微偏差B.备品备件的价格可以单独报价C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差D.评标时不应考虑运费问题

48、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

49、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。A.发包人B.承包人C.分包商D.材料商

50、（）缺乏可以影响性成熟。A.铁B.维生素C.维生素D.锌二、多选题

51、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理

52、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

53、某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A.7月10日B.7月11日C.8月1日D.8月20日

54、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人

55、预付款担保的主要形式为（）。A.银行保函B.保兑支票C.银行汇票D.现金支票

56、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。A.合同买受人只能是承包人B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

57、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天

58、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

59、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。A.技术性能指标应具有适当的广泛性B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称D.招标文件里可以表明原产地或者供应商

60、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间

61、关于地下工程的防水设计，下列表述中哪一条是正确的？()A.人员出入口应高出室外地面不小于300mmB.设有排水设施时，汽车坡道出入口宜高出室外地面100mmC.附建式全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地面高度500mm以上D.窗井墙高出室外地面不得小于300mm

62、根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天

63、属于数值变量资料的是（）。A.身高B.体重C.血型D.年龄

64、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内C.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内

65、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。A.发布招标公告.开标.审查投标人资格B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件

66、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

67、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人

68、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

69、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。A.设计招标应为设计方案最优者B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者C.施工招标为投标报价最低者D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

70、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。A.雇主，承包商B.雇主，项目经理C.承包商，雇主D.承包商，项目经理

71、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的

72、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

73、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是()。A.物B.财C.行为D.智力成果

74、根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

75、标准履约担保中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。A.5；无条件B.7；无条件C.10；50%D.14；80%

76、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。A.7B.14C.21D.28

77、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔

78、（）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。A.工程监理B.工程勘察C.工程设计D.工程施工

79、工程设计招标采用的开标形式是（）。A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

80、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。A.保证法律关系只有两方参加B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

81、银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A.7B.14C.28D.42

82、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准

83、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。A.投标预备会会议纪要B.对投标人质疑的书面解答C.对招标文件的修改、澄清文件D.评标报告

84、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。A.施工招标项目必须有标底B.标底应当在开标时公布C.标底应当作为评标的依据D.一个项目可以有几个不同的标底

85、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件

86、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（）。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

87、关于违约金的说法，正确的是()A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

88、招标采购和合同管理工作的关键是（）。A.合同参建各方合同界面管理B.开展项目招标采购的总体策划C.适合项目特点的合同计价方式D.编制的招标文件和合同文件

89、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。A.业主根据变更重新与承包商签订合同B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C.业主按照规定程序办理变更审批手续D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

90、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A.发布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标

91、下列关于膳食史法说法正确的是（）。A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查B.可以进行具有代表性膳食模式的调查C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况E.膳食史法属于开放式的调查

92、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

93、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任D.分包人的资格能力应由发包人审核

94、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。A.发色人与承包人B.承包人与供货人C.工程师与供货人D.工程师与承包人

95、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查

96、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性

97、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定B.一般项目可以由招标人直接确定C.特殊项目可以采取随机抽取的方式D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目

98、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

99、某工程施工合同规定用调值公式法对建安工程价款进行结算，某分部工程预算进度款为300万元，可调整要素和数据如下表所示，则调值后该分部工程结算款为（）万元。A.321.63B.303.54C.298.74D.280.65

100、发包人应在收到费用结算申请后的（）天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A.7B.14C.28D.30

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4。

2、答案：B本题解析：监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

3、答案：D本题解析：知识点:合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。教材P99。

4、答案：C本题解析：知识点:竣工验收管理。一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。教材P115。

5、答案：C本题解析：2021教材P121知识点：工程总承包合同有关各方管理职责。选项A，发包人任命总监理工程师没有提到时间的限制。选项B，总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人，但并不需要征得承包人的同意。选项D，总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

6、答案：A本题解析：如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权。

7、答案：D本题解析：本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。参见教材P78。

8、答案：A、B、C、D、E本题解析：问话的方式包括复合型问题。

9、答案：C本题解析：2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

10、答案：A本题解析：标准施工合同条款中未明确由谁来解释文件之间的歧义，但可以结合监理工程师职责中的规定，总监理工程师应与发包人和承包人进行协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

11、答案：A本题解析：2021教材P21本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。

12、答案：C本题解析：以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

13、答案：A本题解析：本题考查的是IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。

14、答案：D本题解析：2021教材P17知识点：保证在建设工程中的应用。履约保证有三种形式，履约担保金和保函，数额是合同价的10%，履约担保书的为30%。

15、答案：D本题解析：2021教材P147知识点：设备采购合同的风险。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

16、答案：D本题解析：教材P81发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括:（1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。（5）其他必要相关资料。

17、答案：A本题解析：国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。由招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

18、答案：B本题解析：本题考查重点是“建设工程合同的特征”。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人都各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工），即建筑产品是单体性生产，这也决定了建设工程合同标的的特殊性。因此，本题的正确答案为B。

19、答案：B本题解析：2020/2021版教材P108-110本题考查的是变更管理。不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

20、答案：D本题解析：2021教材P13知识点：担保方式。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。

21、答案：B本题解析：本题考查重点是“保证在建筑工程中的应用”。在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，工程建设中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当采用书面形式。因此，本题的正确答案为B。

22、答案：B本题解析：考核合同文件。发包人要求是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。参见教材P122。

23、答案：D本题解析：本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

24、答案：A本题解析：设计投标书评审因素包括：设计方案的优劣；投入、产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。

25、答案：C本题解析：承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

26、答案：A、B、D、E本题解析：数据库的特点：实现数据共享、减少数据的冗余度、数据的独立性、数据实现集中控制、数据一致性和可维护性。

27、答案：A本题解析：2020/2021版教材P89-90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

28、答案：A本题解析：成本部分由业主承担。在实施过程中GMP可以调整。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。

29、答案：C本题解析：承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。分包工作需要征得发包人同意。承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第二人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司。发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

30、答案：B本题解析：2020/2021版教材P153-157如果承包商在被要求对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

31、答案：A本题解析：P92-93标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括:（1）合同协议书;（2）中标通知书;（3）投标函及投标函附录;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价的工程量清单;（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。

32、答案：B本题解析：由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。

33、答案：D本题解析：本题考查重点是“竣工验收管理”。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。因此，本题的正确答案为D。

34、答案：D本题解析：2020/2021版教材P119本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

35、答案：A本题解析：知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中不可预见的困难。承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整。教材P160。

36、答案：D本题解析：暂无解析

37、答案：A本题解析：2021教材P123本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。选项B，承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。选项CD，承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。

38、答案：D本题解析：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。最主要的是设计文件。

39、答案：D本题解析：本题考核的是施工阶段因承包人违约解除合同。施工阶段因承包人违约合同解除后．发包人可派员进驻施工场地．另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

40、答案：A本题解析：教材P137本题考查的是缺陷责任期管理。选项B，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复；选项C，监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润；选项D，缺陷责任期最长不超过2年。

41、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设委托监理合同。对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：监理委托函或中标函；建设工程委托监理合同标准条件；建设工程委托监理合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。（本知识点新教材已经删除）

42、答案：D本题解析：2021教材P95知识点：保险责任。一切险和第三者责任险，无论是由承包人还是发包人办理，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。名义是共同的，但投保主体是一方。

43、答案：D本题解析：2021教材P123知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

44、答案：C本题解析：知识点:施工合同标准文本中履约担保的期限。教材P90。

45、答案：C本题解析：在施工现场属于不包括在保险范围内的，由于承包商的施工、管理等失误或违约行为，导致工程、业主人员的伤害及财产损失，应承担责任。依据合同通用条款的规定，承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，若未约定，则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受限额的限制。

46、答案：A本题解析：本题考查的是竣工验收管理。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

47、答案：B本题解析：本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D，评标时需要考虑运费问题。

48、答案：D本题解析：2021教材P74知识点：设备评标方法中的以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项D，该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残值。

49、答案：D本题解析：考核工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限。被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。参见教材P19。

50、答案：D本题解析：人体缺锌主要表现为：食欲不振、厌食、免疫力低下、生长发育不良、性成熟推迟等。

51、答案：A本题解析：[考点]英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。

52、答案：D本题解析：知识点:材料招标文件中招标人要求的规定。招标人允许中标人对非主体货物进行分包。教材P66。

53、答案：D本题解析：(3)开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，(无论此后是否发出开工通知)以实际进场施工时间为开工日期。

54、答案：A本题解析：2020/2021版教材P107-108本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。

55、答案：A本题解析：本题考核的是施工预付款担保。预付款担保的主要形式为银行保函。

56、答案：B本题解析：买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人。大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还包括生产制造阶段、安装调试阶段、试运行阶段、性能达标检验和保修等方面的条款约定。出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物，提前交货通常买受人也不同意接受

57、答案：B本题解析：知识点:项目负责人委托代表的规定。时间是2天。教材P78。

58、答案：A本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

59、答案：A本题解析：技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，CD错误；招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准，B错误。

60、答案：B本题解析：教材P85发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

61、答案：C本题解析：根据《地下工程防水技术规范》第5.7.1条规定，地下工程通向地面的各种孔口应设置防地面水倒灌措施。人员出入口应高出地面不小于500mm，汽车出入口设明沟排水时其高度宜为150mm，并应有防雨措施。第5.7.5条规定，窗井内的底板，应比窗下缘低300mm。窗井墙高出地面不得小于500mm。窗井外地面应作散水，散水与墙面间应采用密封材料嵌填。

62、答案：A本题解析：担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。

63、答案：C本题解析：数值变量亦称定量变量，是对每个观察单位用定量的方法测定某项指标(特征)的数值大小所得的变量。一般有度量衡单位。

64、答案：B本题解析：考点:保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P14。

65、答案：B本题解析：邀请招标中，招标人发出投标邀请书，大多进行资格后审，在开标后完成。

66、答案：B本题解析：知识点:九部委勘察合同中合同文件的效力排序。合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件。教材P75。

67、答案：C本题解析：2020/2021版教材P126-127本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。

68、答案：C本题解析：P104-107监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查.提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

69、答案：C本题解析：本题考查的是中标人选定原则。施工招标为投标报价最低者不是中标的唯一标准，有的要求必须进入范围，还要综合考虑其它因素。

70、答案：A本题解析：本题考查重点是“英国NEC合同文本”。伙伴关系协议明确各方工作应达到的关键考核指标，以及完成考核指标后应获得的奖励。雇主负责支付咨询顾问费用，承包商负责支付专业分包商的费用。因此，本题的正确答案为A。

71、答案：D本题解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;（3）采购人依法能够自行勘察、设计;（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争;（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;（7）国家规定其他特殊情形。

72、答案：B本题解析：2021教材P113本题考查的是违约责任。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。

73、答案：D本题解析：合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。

74、答案：C本题解析：教材P104暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

75、答案：B本题解析：本题考查的是标准施工合同的组成。标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付”。

76、答案：C本题解析：2021教材P128知识点：设计工作的合同管理。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。

77、答案：D本题解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。选项A，合同责任单一，责任明确；选项B，可以缩短建设周期，由于承包人对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。设计与施工在时间上可以进行合理的搭接，缩短项目实施的总时间；选项C，可以减少设计变更。参见教材P119～120。

78、答案：C本题解析：考核工程勘察设计招标特征。所谓“工程设计”是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。参见教材P25。

79、答案：C本题解析：知识点:工程设计招标概述。工程设计招标，开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序。教材P26。

80、答案：C本题解析：本题考查的是担保的内涵。选项A，保证法律关系至少必须有保证人、被保证人（债务人）和债权人三方参加；选项B，连带责任保证更能保护债权人利益；选项D，一般保证债权人必须先要求债务人履行债务，只有当债务人确实无法履行债务时，才要求保证人承担保证责任。连带保证既可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证