2024年全国一级造价师之建设工程计价考试历年考试题详细参考解析830x - 建造师考试复习策略

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（）。A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费

2、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%

3、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化

4、单位建筑工程预算的费用项目包括（）。A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用

5、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

6、根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列变更事项，属于采购变更的是（）。A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整

7、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

8、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20

9、措施项目清单中的安全文明施工费（）。A.可以要求投标人对该项费用进行优惠B.按目标价款结算C.应作为竞争性费用参与市场竞争D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

10、某污水处理建设项目需采购一批设备，按照规定必须进行招标采购的标准是单项合同估算价在（）万元人民币以上。A.50B.100C.150D.200

11、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量

12、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工

13、（2013年真题）关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定最高投标限价的依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

14、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济

15、某包工包料工程签约合同价为3000万元（暂列金额为0万元），其中，直接工程费用为1500万元，则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为()万元。A.150B.300C.450D.900

16、施工投标报价的主要工作有：①取得招标信息，②复核工程量，③编制投标文件，④选择报价策略调整标价。其正确的工作流程是（）。A.①②③④B.②③①④C.①②④③D.②①③④

17、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费

18、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费

19、建筑工程中由基础、梁、板、柱、墙、屋架等构件所组成的起骨架作用的、能承受直接和间接“作用”的体系称为（）。A.平面形状B.柱网布置C.建筑结构D.建筑系数

20、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费

21、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费

22、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整

23、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法是（）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法

24、按照建设部现行《建筑工程设计文件编制深度规定》，民用项目方案设计的内容是（）。A.各专业设计说明书、投资估箅书、建筑设计图纸B.建筑设计说明书、工程概算书、建筑设计图纸C.设计说明书、总平面图、建筑设计图、鸟瞰图D.投资估算书、总平面图、透视图

25、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（）。A.施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用D.施工用电、用水的开办费

26、某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8

27、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费

28、关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平

29、（2020年真题）根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担

30、下列关于建筑安装工程费用中增值税的说法，正确的是（）。A.采用简易计税方法时，增值税=税前造价×9%B.采用一般计税方法时，增值税=税前造价×17%C.小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元的增值税纳税人D.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

31、某達筑工程报告期咅项费用构成和咅单项价格指数如下表所示，则该工程的達筑安装工程造价指数为（）。A.0.995B.0.996C.0.997D.0.998

32、某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增至1900m3,该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元A.87400B.88900C.89125D.89300

33、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（）。A.20%～30%B.70%～80%C.30%～40%D.60%～70%

34、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工

35、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

36、相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选用成建制劳务公司的劳务具有（）的特点。A.价格低，管理强度低B.价格高，管理强度低C.价格低，管理强度高D.价格高，管理强度高

37、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理

38、（2013年真题）关于概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算

39、（2021年真题）招标发包的建设工程，其签约合同价为（）。A.中标价B.最高投标限价C.中标后商务谈判价D.经评审的合理价

40、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费

41、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。A.措施费指数B.人工费指数C.间接费指数D.设备、工器具价格指数

42、采用全费用综合单价建筑施工图预算，下列说法正确的是（）。A.综合单价应由人材机费、管理费、综合计取的措施项目费、规费和税金构成B.可以计量的措施项目费与分部分项工程费的计算方法相同C.人工费、材料费、施工机具使用费应按预算定额编制时期的价格确定D.综合计取的措施项目费应以分部分项工程费为基数乘以相应费率计算

43、组成建设工程施工合同的文件包括：①中标通知书，②投标函及其附录，③合同协议书，④通用合同条款，⑤专用合同条款，⑥图纸，⑦已标价工程量清单等。若专用合同条款无另外约定，则解释合同的优先顺序是()。A.②①③④⑤⑦⑥B.③①②⑤④⑥⑦C.①③⑤④②⑥⑦D.②⑦①③⑤④⑥

44、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额

45、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为()万元。A.2.150B.2.152C.2.685D.2.688

46、在机械工作时间消耗的分类中，筑路机在工作区末端调头的时间属于（）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.不可避免的无负荷工作时间D.低负荷下的工作时间

47、下列工程造价指数中，属于综合指数的是（）。A.建设项目指数B.人工费指数C.单项工程指数D.设备、工器具价格指数

48、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其数量和单价由投标人填报C.应按投标文件载明的数量和单价进行结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数量由招标人填写

49、（2012年真题）关于投标报价的说法，正确的是（）。A.询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问B.投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量C.复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量D.只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

50、某分部分项工程的清单项目编码为010203004005，则该分部分项工程的专业工程的代码为()A.01B.02C.004D.005二、多选题

51、已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（）。A.工程预付款总额B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重D.开始扣回预付款时累计完成工作量

52、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90

53、一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67

54、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为（）。A.6198.0B.6201.6C.6204.8D.6208.6

55、（2017年真题）关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

56、（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（）。A.编制对象只涉及单项工程和建设项目B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费

57、关于招标控制价的编制内容，下列说法正确的是（）。A.招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格、人工单价的风险纳入综合单价中B.对计日工中的人工单价和施工机具台班单价应按市场调查确定的单价计算C.总承包服务费，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算D.招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算

58、下列不属于建设工程造价指数的是（）。A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数

59、根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用

60、某项目施工合同约定，由承包人承担±10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0

61、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

62、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责

63、用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7

64、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是()。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和

65、招标工程量清单中某分部分项工程清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用

66、某工程包含两个子项工程：甲子项工程估计工程量为5000m3，合同单价240元/m3，乙子项工程估计工程量为2500m3，合同单价580元/m3。工程预付款为合同价的12%，主要材料和构配件所占比重为60%，则该工程预付款的起扣点为（）万元。A.212B.96C.116D.176

67、关于工程计量，下列说法中正确的是（）。A.成本加酬金合同应按照单价合同的计量规定进行计量B.因发包人原因造成的返工工程量不予计量C.工程量要按照清单计价规范规定的计算规则计算D.总价合同应按实际完成的工程量计算

68、施工图预算以二级预算编制形成（）A.总预算和单位工程预算B.单位工程综合预算和单位工程预算C.总预算和单位工程综合预算D.建筑工程预算和设备安装工程预算

69、依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

70、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）。A.直接工程费B.开办费C.不可预见费D.管理费

71、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内

72、对于多层厂房，在其结构形式一定的条件下，若厂房宽度和长度越大，则经济层数和单方造价的变化趋势是（）。A.经济层数降低，单方造价随之相应增高B.经济层数增高，单方造价随之相应降低C.经济层数降低，单方造价随之相应降低D.经济层数增高，，单方造价随之相应增高

73、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（）。A.-0.60B.0.25C.0.28D.0.60

74、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231

75、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误

76、某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。该批设备关税完税价格税为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11

77、工程量清单编制程序包括：①确定项目名称；②确定项目编码；③确定项目特征；④确定计量单位；⑤计算工程量。正确的编制程序是()A.①→②→③→④→⑤B.②→①→③→④→⑤C.①→③→②→④→⑤D.②→①→④→③→⑤

78、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院

79、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

80、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示()的顺序码。A.分项工程B.扩大分项工程C.分部工程D.专业工程

81、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门

82、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200

83、根据现行建设项目投资相关规定，为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和是指（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.工程造价D.建设投资

84、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费

85、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

86、应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是()。A.计算工程量B.工料分析C.编写编制说明D.计算造价

87、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A.196.2B.400.0C.611.8D.832.0

88、最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标C.人工价格信息、材料价格信息和在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

89、根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于（）。A.项目建设前期各阶段工程造价的估计B.项目初步设计阶段概算的预测C.项目施工图设计阶段预算的预测D.项目合同价格的形成和后续合同价格的管理

90、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响

91、由发包人组织，会同监理人、设计单位、承包人、使用单位参加工程验收，验收合格后发包人可投入使用的工程验收是指()。A.分段验收B.中间验收C.交工验收D.竣工验收

92、工程监理费属于（）。A.研究试验费B.其他直接费C.技术服务费D.建设管理费

93、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503)的规定，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，建设单位应在()内完成竣工财务决算编制工作。A.2个月B.3个月C.75天D.100天

94、下列不属于新增固定资产价值的内容的是（）。A.工程中的标准的设备B.已投入生产或交付使用的安装工程造价C.已投入生产或交付使用的建筑工程造价D.增加固定资产价值的其他费用

95、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算

96、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程

97、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

98、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

99、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数

100、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间40min，辅助工作时间5min，准备与结束工作时间5min，休息时间5min，则定额时间是（）min。A.40B.45C.50D.55

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：选项A属于工程建设其他费；选项B、C属于设备运杂费。

2、答案：A本题解析：教材P128投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称因素估算，其对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内

3、答案：B本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。施工中发现文物、古迹；施工中遇到不利物质条件可同时获得工期和费用索赔。

4、答案：B本题解析：单位建筑工程预算的费用项目包括人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金。

5、答案：C本题解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法，故C选项正确。

6、答案：B本题解析：本题考查的是工程总承包合同价款的调整。采购变更的范围包括：①承包人已按合同约定的程序，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商；②因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；③发包人要求改变检查、检验、检测、试验的地点和增加的附加试验；④发包人要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量；⑤上述变更所需的附加工作。

7、答案：D本题解析：2021教材P273本题考查的是合同价款纠纷的处理。合同争议的鉴定：委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应根据合同约定进行鉴定。委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。鉴定项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，鉴定人可向委托人提出“参照鉴定项目所在地同时期适用的计价依据、计价方法和签约时的市场价格信息进行鉴定”的建议，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定。鉴定项目合同对计价依据、计价方法约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款。

8、答案：D本题解析：本题考查的是流动资金的估算。应收账款=年经营成本/应收账款周转次数=3000×40%/60=20（万元）。

9、答案：D本题解析：本题考查的是措施项目清单。措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

10、答案：B本题解析：工程建设项目达到下列标准之一的，必须进行招标(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；(4)单项合同估算价低于第（1)、（2)、（3)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。见教材第五章第一节P214。

11、答案：D本题解析：招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程项目清单必须根据各专业工程计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

12、答案：A本题解析：P220-228EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

13、答案：A本题解析：知识点：施工图预算的概念及其编制内容。对投资方可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。选项BD应该是投资方，选项C应该是施工方。

14、答案：D本题解析：P147-151A选项，通常情况下建筑周长系数越低，设计越经济。B选项，但是圆形建筑物施工复杂，施工费用一般比矩形建筑增加20%~30%，所以其墙体工程量所节约的费用并不能使建筑工程造价降低。C选项，如果增加一个楼层不影响建筑物的结构形式，单位建筑面积的造价可能会降低。但是当建筑物超过一定层数时，结构形式就要改变，单位造价通常会增加。D选项，对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。

15、答案：B本题解析：包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的10％，不宜高于签约合同价(扣除暂列金额)的30％。则该项工程发包人至少应向承包人支付的预付款金额为3000×10％=300(万元)。

16、答案：C本题解析：本题考查的是投标报价前期工作。工作流程是：取得招标信息→复核工程量→选择报价策略调整标价→编制投标文件。

17、答案：D本题解析：材料单价包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。材料工地保管费属于采购及保管费。材料一般性鉴定检查费属于企业管理费，A项错误；材料二次搬运费属于措施项目费，B项错误；新结构、新材料试验费属于工程建设其他费，C项错误。

18、答案：A本题解析：本题考查的是设计概算的编制。选项BCD三项应该编制在建设项目总概算中。

19、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第三章第二节，应选C项。这是建筑结构的定义。

20、答案：D本题解析：技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费。

21、答案：C本题解析：专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。

22、答案：B本题解析：知识点：投标报价前期工作。选项ACD均是合同条款分析的内容。

23、答案：B本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。现场技术测定法，又称观测法，是根据对材料消耗过程的测定与观察，通过完成产品数量和材料消耗量的计算，而确定各种材料消耗定额的一种方法。

24、答案：C本题解析：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2003]84号）的有关要求，民用建筑工程一般T分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。方案设计的内容包括(1)设计说明书，包括各专业设计说明以及投资估算等内容；(2)总平面图以及建筑设计图纸；(3)设计委托或设计合同中规定妁透视图、鸟瞰图、模型等。见教材第四章第一节P170。【考核要点】民用项目方案设计的内容。

25、答案：A本题解析：P15-20暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。选项B属于计日工；选项C属于总承包服务费；选项D属于国外建筑安装工程费用的构成。

26、答案：D本题解析：P131-147若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.5~2之间时，X的取值近似为1，40/30=1.333，故X=1。静态投资估算=（40/30）*（1+4%）*（1+4%）*（4000+2000）+9500+1000=19152.8万元

27、答案：D本题解析：材料基价是由材料原价（或供应价格）、材料运杂费、运输损耗费以及采购保管费合计而成的。其中，采购及保管费是指材料供应部门（包括工地仓库及其以上各级材料主管部门）在组织采购、供应和保管材料过程中所需的各项费用，包含采购费、仓储费、工地管理费和仓储损耗。

28、答案：A本题解析：P76-84概算定额是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异。概算定额应该贯彻社会平均水平和简明适用的原则。

29、答案：B本题解析：知识点：国际工程合同价款的结算。选项A错误，工程量变化引起的价格调整。当某项工作的工程量变化需要满足一定条件时，对该项工作的估价应当适用新的费率或价格。选项C错误，与1999年版《施工合同条件》不同的是，在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知。选项D错误，承包商应自费编制此类建议书，其内容与工程师指示变更程序中要求承包商提交的建议书的内容一致。

30、答案：D本题解析：2021教材P14知识点：增值税。选项A错误，采用简易计税方法时，增值税=税前造价×3%；选项B错误，采用一般计税方法时，增值税=税前造价×9%；选项C错误，小规模纳税人通常是指纳税人提供建筑服务的年应征增值销售额未超过500万元，并且会计核算不健全，不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

31、答案：A本题解析：本题考察的是建筑安装工程价格指数。

32、答案：C本题解析：P237-241由于设计变更，工程量增加1900>1500*1.15=1725，超过部分1900-1725=175m3应采用新单价投标报价47元/m3>40*1.15=46元/m3，因此超过部分175m3采用单价46元/m3结算价为：1725*47+175*46=89125元。

33、答案：A本题解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。管理费包括工程现场管理费（占整个管理费的20%～30%）和公司管理费（占整个管理费的70%～80%）。

34、答案：A本题解析：在设计采购施工（EPC-Engineering-Procurement-Construction）总承包方式下。EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

35、答案：B本题解析：教材P13注意是省级，不是县级。选项A，规费是省级政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用；选项C，规按照当地建设主管部门规定的费率计取。教材P30，工程建设其它费用，包括：工程保险费。包括建筑安装工程一切险、引进设备财产保险和人身意外伤害险等。D错

36、答案：B本题解析：本题考查的是劳务询价。承包人选用成建制劳务公司，相当于劳务分包，一般费用较高，但素质较可靠，功效较高，承包商的管理工作较轻。

37、答案：D本题解析：在专利及专有技术使用费的计算时应注意：1、按专利使用许可协议和专有技术使用合同的规定计列。2、专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据。3、项目投资中只计需在建设期支付的专利及专有技术使用费。协议或合同规定在生产期支付的使用费应在生产成本中核算。4、一次性支付的商标权、商誉及特许经营权费按协议或合同规定计列。协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算。5、为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理。

38、答案：D本题解析：知识点：概算指标及其编制。选项A错误，概算指标分为建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标；选项B错误，综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标；选项C错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。

39、答案：A本题解析：2021教材P183本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标人和中标人签订合同，依据中标价确定签约合同价，并在合同中载明，完成合同价款的约定过程。

40、答案：B本题解析：知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

41、答案：D本题解析：综合指数是通过确定同度量因素，把不能同度量的现象过渡为可以同度量的现象，采用科学方法计算出两个时期的总量指标并进行对比而形成的指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。选项A、B、C属于个体指数。

42、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制。选项A错误，综合单价由人工费、材料费、机具费、管理费、利润、规费和税金组成。选项C错误，人工费、材料费、机具费应根据相应的预算定额子目的人材机要素消耗量，以及报告编制期人材机的市场价格（不含增值税进项税额）等因素确定。选项D错误，综合计取的措施项目费应以该单位工程的分部分项工程费和可以计量的措施项目费之和为基数乘以相应费率计算。

43、答案：B本题解析：组成合同的各项文件应互相解释，相互说明。但是这些文件有时会产生冲突或含义不清。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

44、答案：B本题解析：本题考查的是工程定额的分类。选项A，概算指标是以单位工程为对象，反应完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济指标；选项C，预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位和各分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准；选项D，施工定额是完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准

45、答案：B本题解析：国产非标准设备利润计费基数不包括外购配套件费。专用工具费=(17+2+1)*2%=0.4（万元）；废品损失费=(17+2+1+0.4)*5%=1.02（万元）；该设备原价中应计利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费）*利润率=(17+2+1+0.4+1.02+0.1)*10%=2.152（万元）。

46、答案：C本题解析：2021教材P58知识点：工作时间分类。筑路机在工作区末端调头的时间属于不可避免的无负荷工作时间。

47、答案：D本题解析：本题考查的是工程造价指数的编制。选项A、C都属于平均指数，选项B属于单项指数。

48、答案：D本题解析：P48-51选项A错误，计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量；选项B错误，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；选项C错误，结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

49、答案：B本题解析：投标人询价时，不可向招标人询价；复核工程量清单时，不可以修改清单工程量；如果投标人不能合理说明或者不能提供相关证明资料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为废标处理。

50、答案：A本题解析：

51、答案：A本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。T：起扣点（即工程预付款开始扣回时）的累计完成工程金额；M：工程预付款总额；N：主要材料及构件所占比重；P：承包工程合同总额。

52、答案：A本题解析：每年的还本付息总额=A=P[i(1+i)n]/[(1+i)n-1]=1000*[8%*(1+8%)5]/[(1+8%)5-1]=250.46（万元）。还款期各年的还本额、付息额和还本付息总额如下表所示。

53、答案：A本题解析：P70-74检修周期=检修次数+1=3+1=4耐用总台班=折旧年限×年工作台班=检修间隔台班×检修周期=400X4=1600,台班折旧费=50000x（1-5%）/1600=29.69

54、答案：D本题解析：本题考查的是税金。应纳税额=税前造价x综合税率。建筑工程在市区，综合税率3.48%，则结算造价=6000+6000x3.48%=6208.8万元。

55、答案：D本题解析：知识点：编制投标文件。选项A，只能投一次标；选项B，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效；选项C，就低原则，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

56、答案：D本题解析：2021教材P88本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。选项AB错误，建筑安装工程概算指标通常是以单位工程为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位而规定的人工、材料、机具台班的消耗量标准和造价指标。选项C错误，概算指标主要用于初步设计阶段。

57、答案：C本题解析：本题考查的是招标控制价。选项A错误，招标控制价中的综合单价中的风险因素，对于工程设备、材料价格的市场风险纳入综合单价中，人工单价风险费用不纳入；选项B错误，在编制招标控制价时，对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构公布的单价计算；材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，工程造价信息未发布单价的材料，其价格应按市场调查确定的单价计算；选项D错误，招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。

58、答案：A本题解析：建设工程造价指数分为人材机市场价格指数、单项工程造价指数、建设工程造价综合指数。

59、答案：A本题解析：2021教材P16知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项B属于安全施工费；选项C属于文明施工费；选项D属于文明施工费。

60、答案：B本题解析：100×（1+10%）=110元/m3130-110=20元/m3100+20=120元/m3

61、答案：D本题解析：知识点：最高投标限价的编制。选项A错误，最高投标限价公布后不可上浮或下调；选项BC错误，招标人应当在招标文件中公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

62、答案：A本题解析：本题考查的是工程量清单计价的范围和作用。招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制，由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成。选项B错误，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，已标价工程量清单是投标文件的组成部分。选项CD错误，招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人或招标代理人编制。

63、答案：A本题解析：P64-65100m2墙面中瓷砖的净用量：100/[（0.2+0.005）*（0.3+0.005）]=1599.36块*0.2*0.3=95.96m2，100m2瓷砖的消耗：95.96*1.08=103.6m2

64、答案：C本题解析：由于投资估算指标属于项目建设前期进行估算投资的技术经济指标，它不但要反映实施阶段的静态投资，还必须反映项目建设前期和交付使用期内发生的动态投资，也即以投资估算指标为依据编制的投资估算，包含项目建设的全部投资额。这就要求投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概况性。

65、答案：D本题解析：本题考查的是综合单价的确定方法。当分部分项工程内容比较简单，由单一计价子项计价，且《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013与所使用计价定额中的工程量计算规则相同时，综合单价的确定只需用相应定额子目中的人、材、机费作为基数计算管理费、利润和风险费用。

66、答案：A本题解析：T-M/N=（5000×240+2500×580）-（5000×240+2500×580）×12%÷60%=212万元。

67、答案：A本题解析：B错误，因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量；C错误，工程量必须按照相关工程现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算；D错误，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

68、答案：A本题解析：P167-169当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

69、答案：B本题解析：本题考查的是工程量清单计价规范。安全文明施工费=计算基数×安全文明施工费费率（%），计算基数为定额基价、定额人工费或定额人工费与机械费之和。

70、答案：A本题解析：在国外建筑安装工程费用的构成中，直接工程费包含人工费、材料费和施工机械费，预涨费是材料费中的一部分。

71、答案：B本题解析：本题考查的是工程计价定额中的概算定额。选项A错误，概算定额，是在预算定额基础上，确定完成合格的单位扩大分项工程或单位扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准；选项C错误，概算定额主要用于设计概算的编制；选项D错误，概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在5%以内。

72、答案：B本题解析：确定多层厂房的经济层数主要有两个因素一是厂房展开面积的大小，展开面积越大，层数越可增加；二是厂房宽度和长度，宽度和长度越大，则经济层数越能增加，造价也随之相应降低。见教材第四章第二节P179。【考核要点】多层厂房经济层数和单方造价的变化趋势。

73、答案：A本题解析：投资偏差＝绝对偏差／投资计划值＝（拟完工程量－实际工程量）＊计划单价／投资计划值＝（１００－１６０）＊６０／（１００×６０）＝－０．６

74、答案：D本题解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。1m3砖墙体砂浆的净用量＝1-529×0.24×0.115×0.053＝0.226（m3）；1m3砖墙体砂浆的消耗量＝0.226×（1+2%）＝0.231（m3）。

75、答案：B本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。选项A，施工中发现文物古迹可获得工期和费用索赔；选项C，承包人提前竣工可获得费用索赔；选项D，因不可抗力造成工期延误可获得工期索赔。

76、答案：D本题解析：关税完税价格=（1000+100）/（1-1%）=1111.11万元。

77、答案：A本题解析：工程量清单编制程序如下图：

78、答案：D本题解析：当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

79、答案：B本题解析：本题考查的是质量保证金的处理。选项A错误，不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项C错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

80、答案：C本题解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十