2024年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试名校真题详细参考解析x - 建造师考试复习策略

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同（）。A.允许他人使用本企业名义承揽工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程

2、（2015年真题）关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。A.被代理人恢复了民事行为能力B.被代理人取代了民事行为能力C.指定单位取消指定D.代理期间届满或者代理事务完成

3、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.3B.1C.6D.12

4、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任

5、场景(一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5600万元，由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）A.资格条件B.最低标准要求C.审查方法D.审査目的

6、已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，订立书面劳动合同的期限是自用工之日起()A.10天内B.15天内C.1个月内D.1年内

7、根据《注册建造师管理规定》的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件()A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章

8、实行开工报告批准制度的建设工程，其开工报告是指()。A.施工单位向监理工程师提交的开工报告B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

9、工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理

10、某施工总承包项目，由于分包单位不服从管理导致生产安全事故，此种情况下正确的责任承担方式是()。A.总承包单位承担主要责任B.分包单位承担连带责任C.分包单位承担全部责任D.分包单位承担主要责任

11、在委托代理法律关系中，如果因为授权不明确而给第三人造成损失（）A.由被代理人独自承担责任B.由代理人独自承担责任C.由被代理人和代理人按照约定各自承担赔偿责任D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任

12、下列责任中，属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用B.对施工安全技术措施进行审查C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见

13、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

14、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门

15、表见代理的法律后果应该由（）承担。A.代理人B.被代理人C.第三人D.代理人和第三人

16、实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内，对实际施工人承担责任C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告D.发包人应当对实际施工人承担全部责任

17、建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4

18、用人单位与劳动者建立劳动关系开始时间为（）。A.订立劳动合同之日B.发出录用通知之日C.用工之日D.办理入职手续之日

19、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）。A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

20、（2019年真题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是()。A.经现场物件所有权人同意B.记忆现场物件的位置信息C.防止事故扩大的需要D.不造成任何其他损失

21、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

22、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.质量保修书应当在竣工验收后与工程竣工档案一并提交建设单位

23、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位

24、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

25、甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。A.要约已撤回B.要约已撤销C.合同已失效D.甲方未承诺

26、根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同

27、下列行为属于质量不良行为的是（）A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D.转让安全生产许可证的

28、某工程竣工验收时发现隐蔽工程质量检查不合格，经查，是由于设计缺陷造成的，下列说法中，正确的是（）。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

29、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章B.法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C.行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D.国际条约＞宪法＞地方性法规＞司法解释

30、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院

31、（2015年真题）关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

32、《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益是（）。A.上班路上拾到他人的手机B.为履行道德义务进行的给付C.债务到期之前的清偿D.明知无给付义务而进行的债务清偿

33、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A.劳动报酬B.试用期C.保守商业秘密D.福利待遇

34、甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位应支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

35、在建设工程活动中，下列行为不属于代理的是()。A.委托招标B.委托签约C.委托设计D.委托诉讼

36、（2015年真题）下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

37、企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，（）年内不得再次申请办理资质证书。A.1B.2C.3D.5

38、《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由（）负责上报事故。A.建设单位B.总包单位C.分包单位D.监理单位

39、对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关（）。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.撤销施工许可证，责令停止施工并处1万元以上3万元以下罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没收违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款

40、（2021年第2批真题）关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是()。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任

41、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有保证工程质量和安全的具体措施

42、甲委托乙代卖鲜鱼，途中乙的拖拉机被撞坏，无法行驶。由于天气炎热，乙怕鱼变臭，就转托路过出事地点的丙将鱼捎到鱼市。但因鱼已不新鲜，丙未卖得好价钱，损失不小。根据法律规定，该损失应由()承担。A.甲B.乙C.丙D.甲、乙、丙分担

43、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法，正确的是（）。A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同

44、下列情形中，建造师可以同时在两个项目上担任项目负责人的是（）。A.王某有建筑和机电两个专业的资格证书B.李某所在项目已经提交竣工验收申请C.张某所在公司同时中标同一项目的相邻两个标段D.刘某所在项目因暴雨导致停工三个月

45、属于安装工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

46、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定B.行政处分或者其他人事处理决定C.限制人身自由的行政强制措施决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

47、（2021年第1批真题）当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

48、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

49、甲、乙分别属于不同省份的居民，因工程纠纷甲将乙诉至被告乙所在地的区人民法院，法院依法作出一审判决。乙对该判决不服，上诉至其所在地中级人民法院。法院经审理，作出了驳回上诉、维持原判的二审判决。现被告乙拒不执行判决，原告应向（）申请强制执行。A.被告乙所在地中级人民法院B.原告甲所在省高级人民法院C.被告乙所在地区人民法院D.原告甲所在市中级人民法院

50、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中，不正确的有（）。A.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故B.特别重大事故由省级人民政府组织事故调查组进行调查C.事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的应当补报D.事故报告后出现新情况的，应当补报二、多选题

51、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息,后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法,,正确的是()。A.有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息B.法律规定禁止垫资,双方约定的垫资条款无效C.双方约定的垫资条款有效,发包人应返还承包人垫资并支付利息D.垫资违反相关规定,应予以没收

52、（2014年真题）根据《建筑工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对()处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位

53、（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。A.30%B.50%C.75%D.80%

54、工程建设标准批准部门可以采取()的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。A.重点检查、抽查和专项检查B.旁站、抽查和平行检查C.平行检查、抽查和专项检查D.重点检查、平行检查和专项检查

55、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。A.补充保险B.劳动条件C.福利待遇D.试用期

56、在可撤销合同中，重大误解的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）内。A.30日B.90日C.60日D.1年

57、（2020年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金的数额，上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

58、国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织，并且至少每（）组织一次演练。A.一季度B.半年C.一年D.两年

59、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同不可以转让B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性C.被保险人应当与投保人一致D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

60、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()A.评标委员会成员应当客观公正的履行职务B.评标委员会成员不得接触投标人C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况D.评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况

61、（2016年真题）根据《生产安全事故预告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

62、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护

63、某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。A.3.5dB.4.0dC.4.5dD.5.0d

64、（2021年真题第2批）根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。A.未由专业技术人员现场监督的B.未审查拆装方案的C.未审查安全施工措施的D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的

65、根据《建设工程安全生产管理条例》第17条的规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场监督。A.专业技术人员B.监理人员C.专职安全生产管理人员D.设计人员

66、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

67、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。A.承重结构的混凝土试块B.墙体混凝土使用的掺加剂C.填充墙的混凝土小型砌块D.水泥

68、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

69、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。A.部门规章B.行政法规C.法律D.地方性法规

70、在城市市区噪声敏感区域内，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业，但个别情况除外，必须（）。A.向附近居民支付赔偿费用B.公告附近居民C.报经环境行政主管部门审批D.与居民代表进行协商

71、（2020年真题）根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》对实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方所采用计价方式是（）。A.总价方式B.定额方式C.单价方式D.成本加酬金方式

72、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（）。A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力

73、（2020年真题）关于债的基本法律关系的说法，正确的是()。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权

74、关于建设工程合同一方违约后、另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

75、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法错误的是()。A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行B.应该在评标之前进行C.补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人

76、关于中标和签订合同的说法，正确的是()。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确实C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

77、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A.效力待定B.自动解除C.失效D.继续有效

78、关于无效合同的说法，正确的是()。A.一方以欺诈手段订立的，损害对方利益的合同无效B.违反部门规章的强制性规定的合同无效C.无效的合同自被认定无效之日起没有法律约束力D.双方恶意串通，损害第三人利益的合同无效

79、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（）。A.3个月至1年B.1年至3年C.6个月至3年D.3年至5年

80、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

81、（2019年真题）关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

82、当事人就同一建设工程订立数份建设工程施工合同时结算建设工程价款的说法，错误的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效时，不予结算工程价款B.实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持C.施工合同与招标文件载明的结算价款不一致，一方当事人请求将招标文件作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持D.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

83、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.建筑市场诚信行为不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

84、2010年4月20日，某施工单位承建一项工程，在工程建设中，施工单位违反国家规定，降低工程质量标准，并造成重大安全事故。根据相关法律规定，该行为属于()。A.重大责任事故罪B.特别重大责任事故罪C.重大劳动安全事故罪D.工程重大安全事故罪

85、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。A.3B.5C.7D.10

86、在分期付款的合同，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。同时向买受人要求支付该标的物的使用费。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一

87、甲某于2014年5月20日取得二级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2015年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到(）。A.2017年5月20日B.2018年5月20日C.2017年8月20日D.2018年8月20日

88、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。A.施工企业B.项目经理C.材料供应商D.项目经理部

89、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形中，不属于违法分包的是（）。A.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.承包单位未经建设单位认可，就将其劳务作业交由劳务单位完成

90、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

91、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

92、根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国仲裁法》若干问题的解释，当事人申请执行仲裁裁决的案件，由（）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D.被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院

93、王某自2008年起在某建筑工程公司工作，工作期间一直与公司共同缴纳失业保险。王某在2014年曾失业4个月，期间一直领取失业保险金。随后又找到新工作并继续缴纳失业保险费。2016年王某再次失业，王某领取失业保险金的期限为（）。A.12个月B.18个月C.24个月D.26个月

94、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.国务院B.最高人民法院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会

95、建设单位申领施工许可证时，建设资金应当巳经落实。按照规定，建设工期不足一年的，到位资金原则上不少于工程合同价款的()A.10%B.30%C.50%D.80%

96、（2021年第1批真题）关于违约责任免除的说法，正确的是()。A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

97、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

98、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

99、根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。A.6个月B.3个月C.2个月D.1个月

100、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。A.上诉期为10日B.上诉时应当递交上诉书C.上诉状应当向第二审人民法院提出D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考查的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的。

2、答案：D本题解析：有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

3、答案：A本题解析：建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案

4、答案：C本题解析：本题考查的是法人在建设工程中的地位。建设单位可能是没有法人资格的其他组织。法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。目录2法人与经理部关系1.项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构（故无法独立承担民事责任）；2.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担；3.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。

5、答案：D本题解析：采取资格预审的，招标人可以发布资格预审公告，资格预审公告适用有关招标公告的规定。招标人应当在资格预审文件中载明资格预审的条件、标准和方法。招标人不得改变载明的资格条件或者以没有载明的资格条件对潜在投标人进行资格预审。故选D。

6、答案：C本题解析：已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

7、答案：C本题解析：《注册建造师管理规定》第22条规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章。施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章。@jin

8、答案：B本题解析：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。我国目前对建设工程开工条件的审批，存在着颁发"施工许可证"和批准"开工报告"两种形式。多数工程是办理施工许可证，少数工程则为批准开工报告。

9、答案：C本题解析：本题考查的是建造师的基本权利和义务。取得建造师资格证书人员（通过建造师考试），并经注册后才能以建造师名义执业。

10、答案：D本题解析：《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。《建设工程安全生产管理条例》还规定，总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

11、答案：D本题解析：授权不明确的责任承担：委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

12、答案：D本题解析：设计单位的安全责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议；（3）对设计成果承担责任；A错误，属于建设单位的安全责任；BC错误，属于监理单位的安全责任。

13、答案：C本题解析：本题考查的是组织踏勘现场与投标预备会。招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，但招标人不得单独或者分别组织任何一个潜在投标人进行现场踏勘。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织、形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

14、答案：D本题解析：本题考查的是民事诉讼的执行程序。根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为：“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。

15、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程代理法律关系。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。

16、答案：B本题解析：A选项错：实际施工人的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。C选项错：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人。D选项错：发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

17、答案：C本题解析：2021版教材P49/2020版教材P48页《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

18、答案：C本题解析：2022教材P129-132用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。

19、答案：B本题解析：本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治。选项A，应当按照规定设置危险废物识别标志。选项C，禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。选项D，转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。

20、答案：C本题解析：确因特殊情况需要移动事故现场物件的，须同时满足以下条件:（1）抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（1）经事故单位负责人或者组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门同意；（3）做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录；（4）尽量使现场少受破坏。

21、答案：B本题解析：本题考查的是招标基本程序。选项A错误，招标人如果有条件，也可以自己进行招标；选项C错误，合同主要条款应当是招标文件和投标文件的主要内容；选项D错误，在规定的条件下，对招标文件进行必要的澄清和修改是招标程序中必要的一个步骤。选项B正确，《招标投标法》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。

22、答案：A本题解析：B错误，约定的保修期不得低于法定保修期；C错误，工程合理使用年限与施工单位的质量责任有关，如地基基础和主体结构的质量责任；D错误，提交竣工验收报告的同时提交质量保修书。

23、答案：C本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选C。

24、答案：D本题解析：评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束前确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

25、答案：B本题解析：【考点】考查要约的撤回与撤销【解析】本题以案例方式考查要约的撤回与撤销。根据《合同法》第17条规定：要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。第18条规定：要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。区别要约的撤回与撤销的关键在于要约行为是否生效。在要约生效前，要约人取消要约使得要约不发生法律效力为要约撤回；在要约生效后，要约人取消要约使得要约失去法律效力为要约撤销。本题中，甲公司收到要约后随即又收到取消通知，应属于要约被撤销，A项错误、B项正确。要约被撤销，代表双方合同并未成立，C项错误。乙方拒绝收货的原因是自己发出的要约已被自己撤回，双方合同未成立，而不是因为甲方未承诺，D项错误。

26、答案：C本题解析：【考点】考查合同的分类【解析】在合同的分类中，建设工程合同同时属于有名合同、双务合同、有偿合同、诺成合同、要式合同、非格式合同；本题C项为正选。

27、答案：C本题解析：未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的;A.安全不良。在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;B安全不良。未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;C质量不良。转让安全生产许可证的；D安全不良

28、答案：A本题解析：暂无解析

29、答案：A本题解析：2021/2020版教材P4页宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力。法律的效力低于宪法，但高于其他法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。

30、答案：D本题解析：2021版教材P45/2020版教材P44页(三）《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。这有两层涵义：一是实行开工报告批准制度的建设工程，必须符合国务院的规定，其他任何部门的规定无效；二是开工报告与施工许可证不要重复办理。

31、答案：C本题解析：本题考查资质及承包违法行为应承担的法律责任。选项A，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书，有违法所得的，予以没收（一定有罚款）。选项B，将工程转包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书（一定得有罚款）。有违法行为，一定是情节严重的才会吊销资质证书，降低资质等级的用的是可以，也就是根据情况来定，不是所有的都可以降低。但罚款是一定有的。参见教材P101。

32、答案：A本题解析：《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。

33、答案：A本题解析：本题考查的是劳动合同的基本条款。必备条款：（1）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（2）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（3）劳动合同的期限；（4）工作内容和地点；（5）工作时间和休息休假；（6）劳动报酬；（7）社会保险；（8）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（9）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。可备条款包括：（1）试用期；（2）培训；（3）保守商业秘密；（4）补充保险和福利待遇。四、订立劳动合同应注意的事项（一）建立劳动关系即应订立劳动合同用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。未同时签订劳动合同的，应自用工之日起1个月内订立。

34、答案：C本题解析：C正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支付。如建设工程经竣工验收不合格，则要求承包人修复，修复费用由承包人承担，修复后验收仍不合格，可以拒绝支付工程款。

35、答案：C本题解析：2021/2020版教材P9页(二)代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为：代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理一般涉及到三方。而委托设计只有委托方和被委托方，没有第三方，所以不能是代理。

36、答案：B本题解析：《反不正当竞争法》规定，经营者不得采用财物或者其他手段进行贿赂以销售或者购买商品。在账外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处；对方单位或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。《招标投标法》也规定，禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。因此，ACD都错误，B选项，投标人在投标书中明确予以折扣，不是行贿，而是一种价格优惠，不违反法律法规强制性规定。

37、答案：A本题解析：企业隐瞒有关情况或提供虚假资料申请建筑企业资质的，除按规定处罚外，1年内不得再次申请办理资质证书。

38、答案：B本题解析：本题考查的是施工总承包和分包单位的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

39、答案：B本题解析：2021版教材P51/2020版教材P50页《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工并处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

40、答案：C本题解析：A选项错误：在建设程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

41、答案：B本题解析：2021版教材P203/2020版教材P201页《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件具体规定为：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。本题B项正确。

42、答案：A本题解析：《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。故该损失应由甲承担。

43、答案：A本题解析：暂无解析

44、答案：C本题解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

45、答案：D本题解析：2021/2020版教材P36页安装工程一切险是承保安装机器、设备、储油罐、钢结构工程、起重机、吊车以及包含机械工程因素的各种安装工程的险种。由于科学技术日益进步，现代工业的机器设备已进入电子计算机操控的时代，工艺精密、构造复杂，技术高度密集，价格十分昂贵。在安装、调试机器设备的过程中遇到自然灾害和意外事故的发生都会造成巨大的经济损失。

46、答案：B本题解析：下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请冲裁或者向法院提出诉讼。

47、答案：A本题解析：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【注意】法规科目：工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。管理科目：工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日作为竣工日期。

48、答案：C本题解析：2021版教材P120/2020版教材P121原文解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

49、答案：C本题解析：C选项，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。

50、答案：B本题解析：B错误，事故调查的管辖：（1）特别重大：国务院或授权部门；（2）重大：省级政府；（3）较大：设区的市级政府；（4）一般：县级政府。

51、答案：A本题解析：2022版教材P1153.欠付工程款的利息支付最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

52、答案：B本题解析：对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。

53、答案：A本题解析：原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。

54、答案：A本题解析：工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。

55、答案：B本题解析：根据《劳动合同法》，劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；(3)劳动合同期限；(4)工作内容和工作地点；(5)工作时间和休息休假；(6)劳动报酬；(7)社会保险；(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护；(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。劳动合同除前款规定的必备条款外，用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。

56、答案：B本题解析：本题考查的是可撤销合同。当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权，撤销权消灭。

57、答案：D本题解析：A错误，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。《工程建设项目施工招标投标办法》进一步规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币。B错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。C错误，《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。D正确，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

58、答案：B本题解析：本题考查的是施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施。施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

59、答案：B本题解析：A错误，在财产保险的合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；C错误，投保人可以为被保险人、也可以为受益人；D错误，人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。

60、答案：B本题解析：根据《招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的有关规定，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

61、答案：C本题解析：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

62、答案：C本题解析：著作权的保护期由于权利内容以及主体的不同而有所不同：（1）作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。A选项错。（2）自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日。B选项错。（3）法人或者非法人组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者非法人组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。C选项正确。D选项错。教材页码：P21-28

63、答案：D本题解析：本题考查的是水池满水试验流程与合格标准。因注水时水位上升速度不宜超过2m/d，且相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。所以该贮水池注水分3次进行，每次时间为1d，相邻2次注水的间隔为1d，因此，本池内注满水所需最短时间为5d。

64、答案：A本题解析：施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任（1）未编制拆装方案、制定安全施工措施的。（2）未由专业技术人员现场监督的。（3）未出具自检合格证明或者出具虚假证明的，（4）未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。教材页码：P257-259

65、答案：A本题解析：《建设工程安全生产管理条例》第17条规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

66、答案：D本题解析：本题考查的是安全生产许的有效期和政府监管的规定。安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门颁发和管理。

67、答案：A本题解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

68、答案：C本题解析：本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。监理单位不得与施工单位有隶属关系。

69、答案：C本题解析：本题考查的是法的形式。建筑法属于法律，制定主体为全国人大及其常务委员会。

70、答案：B本题解析：本题考查施工现场环境噪声污染的防治。只需要公告，而不需要征得附近居民的同意。参见教材P175。

71、答案：C本题解析：实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

72、答案：D本题解析：D正确，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

73、答案：C本题解析：A项错误，债是特定当事人之间的法律关系。B项错误，债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该权利的特定人履行义务。C项正确，债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利。D项错误，债权是相对权。

74、答案：A本题解析：本题考查的是建设工程赔偿损失的规定。选项B，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。

75、答案：B本题解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。?

76、答案：C本题解析：P74-80A错误，C正确，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。B错误，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

77、答案：D本题解析：本题考查的是劳动合同的履行和变更。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。

78、答案：D本题解析：《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益(3)以合法形式掩盖非法目的(4)损害社会公共利益(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

79、答案：C本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖励机制。不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。

80、答案：A本题解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

81、答案：D本题解析：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。

82、答案：A本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》规定，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

83、答案：B本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A错误，公布期限最短不得少于3个月。选项C、选项D错误，对招标投标违法行为记录公告期限为6个月，依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

84、答案：D本题解析：2021/2020版教材P41页《刑法》第137条规定，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。

85、答案：A本题解析：本题考查的是中标的法定要求和招标投标投诉处理。评标报告之日起3日内公示中标