机场跑道建设施工合同协议书范本

机场跑道建设施工合同协议书范本合同编号：__________鉴于：2.承包商具备相关施工资质和经验，愿意承担该工程的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则，协商一致，签订本合同。第一条合同概述1.1本合同为机场跑道建设施工合同协议书范本，由业主与承包商签订。1.2工程的施工范围和内容详见附件一。1.3工程的施工地点为：（具体地址）。1.4工程的施工工期为：（具体工期）。第二条合同价格2.1双方同意，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收、培训、质保期服务等全部费用。2.3合同价格不包含：工程变更、增减项、现场签证、不可抗力等因素导致的额外费用。第三条支付方式3.1业主应按照本合同约定的付款节点和比例向承包商支付合同价款。3.2支付方式为：（银行转账、现金等）。3.3承包商应当提供等额的税务发票。第四条施工要求4.1承包商应按照附件一中的施工方案和施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2承包商应按照约定的工期完成施工，如因承包商原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3承包商应保证施工安全，严格按照施工现场安全管理规定，确保人员安全。4.4承包商应负责工程现场的卫生和环境保护工作，遵守相关卫生和环保规定。第五条质量保证5.1承包商应对工程质量负责，自验收合格之日起提供（具体期限）的质保服务。5.2质保期内，如工程出现质量问题，承包商应在接到业主通知后（具体时间）内予以修复或更换，并承担相应费用。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2违约金计算方式为：违约金额×违约天数×1%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为（具体期限）。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.附件一：机场跑道建设施工方案及图纸2.附件二：合同价款支付明细表3.附件三：施工进度计划表4.附件四：工程质量标准及要求5.附件五：施工现场安全管理规定6.附件六：质保服务承诺函二、违约行为及认定：1.工期延误：指承包商未按照约定的工期完成施工行为。2.工程质量不符合要求：指工程验收不合格，不符合附件四中规定的质量标准。3.未提供质保服务：指承包商在质保期内未按照附件六的承诺提供服务。4.支付金额不正确：指合同价款的支付与附件二中的支付明细表不符。5.其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指机场跑道建设的业主方。2.乙方：指承担机场跑道建设施工的承包商。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的全部费用。4.质保期：指自工程验收合格之日起提供的一定期限的质保服务。5.违约金：指违约方按照本合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工期延误解决办法：按照附件三的施工进度计划表重新安排施工计划，并按照约定比例支付违约金。2.问题：工程质量不符合要求解决办法：要求承包商在规定时间内修复或更换不符合要求的工程部分，并承担相应费用。3.问题：未提供质保服务解决办法：通知承包商履行质保服务义务，如未能在规定时间内履行，则按照附件六的承诺支付违约金。4.问题：支付金额不正确解决办法：按照附件二的支付明细表核对支付金额，如有多付或少付情况，及时纠正。5.问题：其他违反本合同约定的行为解决办法：根据本合同约定的违约责任条款，要求违约方承担相应的违约责任。五、所有应用场景：本合同适