![慈善机构隔音墙施工合同_第1页](http://file4.renrendoc.com/view8/M00/22/37/wKhkGWa77qeAYbGhAAFhRclmq_o335.jpg)
![慈善机构隔音墙施工合同_第2页](http://file4.renrendoc.com/view8/M00/22/37/wKhkGWa77qeAYbGhAAFhRclmq_o3352.jpg)
![慈善机构隔音墙施工合同_第3页](http://file4.renrendoc.com/view8/M00/22/37/wKhkGWa77qeAYbGhAAFhRclmq_o3353.jpg)
![慈善机构隔音墙施工合同_第4页](http://file4.renrendoc.com/view8/M00/22/37/wKhkGWa77qeAYbGhAAFhRclmq_o3354.jpg)
![慈善机构隔音墙施工合同_第5页](http://file4.renrendoc.com/view8/M00/22/37/wKhkGWa77qeAYbGhAAFhRclmq_o3355.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
慈善机构隔音墙施工合同合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于捐赠方愿意向慈善机构捐赠资金用于建设隔音墙,施工方具备相关建设资质和经验,双方经友好协商,就隔音墙施工事项达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:慈善机构隔音墙施工项目1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程预算:人民币__________元(大写:__________________________元整)二、施工内容2.1施工方应根据捐赠方的要求,按照相关法律法规、国家标准和行业规范,完成隔音墙的设计、施工、验收及保修等工作。2.2施工方应确保隔音墙的质量,满足捐赠方提出的隔音效果要求。2.3施工方应在合同约定的工期内完成施工,如有延期,应承担相应的违约责任。三、合同价格3.1双方确认,本合同施工费用为人民币__________元(大写:__________________________元整)。3.2合同价款支付方式如下:(1)捐赠方在与施工方签订合同后五个工作日内,向施工方支付合同价款的50%作为预付款。(2)施工方完成施工后,捐赠方应在验收合格后五个工作日内支付剩余的50%合同价款。四、施工要求4.1施工方应按照双方约定的施工方案和进度进行施工。4.2施工方应确保施工安全,遵守施工现场的安全规定,防止安全事故的发生。4.3施工方应妥善保管捐赠方的财产,不得擅自挪用、损坏。4.4施工过程中产生的废弃物,施工方应按照相关法律法规进行处理。五、验收与保修5.1施工完成后,捐赠方应组织验收,验收合格后支付剩余合同价款。5.2施工方应对施工的隔音墙质量承担保修责任,保修期限为__________年。5.3在保修期内,如隔音墙出现质量问题,施工方应在接到通知后七个工作日内进行修复。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定时间完成施工,应按照逾期天数向捐赠方支付违约金,违约金计算方式为:合同价款的0.5%乘以逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。捐赠方(盖章):施工方(盖章):签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.捐赠方和施工方的资质证明文件2.隔音墙设计方案及相关图纸3.施工进度计划表4.施工安全措施及应急预案5.质量保修书6.捐赠方的付款凭证7.施工方的工程进度报告8.验收报告二、违约行为及认定:1.施工方未按约定时间完成施工,属于违约行为。2.施工方施工质量不符合约定,属于违约行为。3.捐赠方未按约定时间支付合同价款,属于违约行为。4.捐赠方未履行合同约定的其他义务,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.违约金:一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任,违约金是一种违约责任的形式。2.保修期限:施工方对施工的隔音墙质量承担保修责任的时间期限。3.验收合格:隔音墙施工项目经过捐赠方组织验收,达到合同约定的质量要求。4.合同价款:双方约定的施工费用。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工进度延误:solution:按照合同约定向捐赠方支付违约金,并尽快恢复施工进度。2.施工质量问题:solution:施工方应及时修复,并承担修复费用。3.捐赠方付款延迟:solution:提醒捐赠方履行合同约定,按时支付合同价款。4.安全事故发生:solution:施工方应立即启动应急预案,保障人员安全,并报告相关部门。五、所有应用场景:1.慈善机构需要建设隔音墙,以降低噪音污染。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 贵州省黔西南州黔西县2024年四下数学期末监测模拟试题含解析
- 一、问题 假设某农场的试验场中某种植物的基因型为AA,Aa和
- 机房应急预案
- 家政服务员(家庭照护员)理论知识考核要素细目表
- 自建房结构安全排查技术要点
- 2024年版建筑工程施工与安全管理合同书
- 小学三年级数学五千以内加减混合两步运算综合检测习题
- 三年级上学期期中素质测评语文试题(PDF版含答案)
- 2024届高考作文预测及佳作赏析探寻人生平衡共创文化人生
- 统编版六下必读书目《鲁滨逊漂流记》知识点
- 费用申请单表
- 0917高一【化学(人教版)】氧化还原反应(第二课时)-课后练习
- 初识人工智能 课件 人教版高中信息技术必修1
- 酱油消费者分析报告课件
- 胃食管反流病教学课件
- 错颌畸形的预防和早期矫治(口腔正畸学课件)
- 小学音乐-校园小戏迷教学设计学情分析教材分析课后反思
- 实验室生物安全委员会制度
- 火种:寻找中国复兴之路
- 2023年同业金融题库
- 2023年高中音乐课件歌唱的呼吸
评论
0/150
提交评论