2024版基坑支护工程施工合同

2024版基坑支护工程施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行基坑支护工程施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：基坑支护工程施工，包括（具体内容详见附件一）。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条合同价格2.1本工程合同价格为固定价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含施工方完成工程所需的全部费用，包括人工、材料、设备、交通、住宿、管理、税费等。2.3业主支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同价的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价的30%；（3）工程验收合格后，业主向施工方支付剩余的40%。第三条合同履行3.1施工方的义务：（1）按照约定的工期完成工程；（2）按照约定的质量标准完成工程；（3）按照约定的内容进行施工；（4）遵守国家相关法律法规及行业规范；（5）负责工程验收后的售后服务。3.2业主的义务：（1）按照约定的时间支付合同价款；（2）提供施工所需的现场条件；（3）协助施工方办理相关手续；（4）不得干预施工方的正常施工；（5）验收合格后按照约定时间支付尾款。第四条工期4.1本工程合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。4.3业主如因自身原因导致工期延误，应支付施工方因此产生的额外费用。第五条质量标准5.1工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。5.2施工方应承担工程质量的责任，如发生质量问题，应负责及时修复。5.3业主有权对施工过程进行监督检查，施工方应予以配合。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件一：基坑支护工程施工内容详细清单附件二：合同价款支付明细表一、附件列表：1.附件一：基坑支护工程施工内容详细清单2.附件二：合同价款支付明细表3.附件三：工程进度计划表4.附件四：质量验收标准5.附件五：施工方案6.附件六：安全防护措施7.附件七：环境保护措施8.附件八：双方资质证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照约定的质量标准完成工程，属于违约行为。3.施工方未按照约定的内容进行施工，属于违约行为。4.业主未按照约定的时间支付合同价款，属于违约行为。5.业主未提供施工所需的现场条件，属于违约行为。6.业主干预施工方的正常施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.基坑支护工程：指为保证深基坑开挖过程中土体的稳定性和周围环境的安全，采用各种支护措施的工程。2.合同价款：指双方约定的工程施工费用，包括人工、材料、设备、交通、住宿、管理、税费等。3.工期：指合同约定的工程完成时间，自双方签订合同之日起计算。4.质量标准：指工程质量应符合国家相关法律法规及行业标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，应及时与业主沟通，调整施工计划，并采取措施加快工程进度。2.遇到质量问题，应立即停工，查找原因，修复问题，并重新验收。3.遇到支付问题，应及时与业主沟通，明确支付时间，确保合同价款的及时支付。4.遇到现场条件不满足施工情况，应及时与业主沟通，要求提供满足施工要求的现场条件。5.遇到业主干预正常施工情况，应及时与业主沟通，明确双方权益，维护施工的正常进行。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑基坑支护工程施工