编号建设工程施工合同(2024版)

编号建设工程施工合同(2024版)合同编号：__________编号建设工程施工合同（2024版）甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为项目业主，具备项目建设的相关权利和义务；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担项目的施工任务。双方经友好协商，就项目施工事项达成一致，签订本合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________1.6工程开工日期：__________1.7工程竣工日期：__________1.8工程质量标准：__________二、合同金额及支付方式2.1合同总金额：__________元（大写：__________元整）。2.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的10%作为预付款。（2）工程进度达到约定的阶段性节点后，甲方支付乙方当期工程进度款的60%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%工程款。（4）乙方开具等额的税务发票，甲方按约定时间支付。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准进行施工，并保证工程进度。3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术规范、标准施工，确保工程质量。3.3乙方应遵守施工现场的安全生产规定，加强安全管理，确保工程安全。3.4乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题、安全事故及损失。3.5甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款，并提供施工所需的水、电、通信等基础设施。3.6甲方应协助乙方办理工程所需的各类手续，包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等。3.7甲方应监督乙方施工过程中的工程质量、进度和安全，如有问题，有权要求乙方及时整改。四、合同变更和解除4.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。4.2合同变更或解除应签订书面协议，并报相关部门备案。4.3合同变更或解除后，乙方应按照约定办理工程交接手续，并承担相应责任。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的日千分之五。5.3双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计文件2.施工图纸及技术要求3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.合同履行过程中涉及的其他文件一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸及技术要求3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.合同履行过程中涉及的其他文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款金额的日千分之五。3.双方如有其他违约行为，应按照合同约定承担相应责任。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程项目投资、组织建设、组织竣工验收的一方。2.承包方：指承担工程项目建设任务、按合同约定完成工程的一方。3.违约金：指一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。4.滞纳金：指逾期支付款项应支付的违约金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据实际情况，协商调整工期，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：解决办法：乙方立即整改，甲方有权要求乙方承担整改费用及损失。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付工程款，如有延误，支付滞纳金。4.合同争议：解决办法：协商解决，协商无果，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的