2024年版建筑主体工程劳务分包合同

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年版建筑主体工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1劳务分包总额3.2付款方式及进度3.3价格调整条款第四条劳务人员及管理4.1乙方应提供的劳务人员数量及资质4.2乙方对劳务人员的管理责任4.3劳务人员的培训及考核第五条工程质量及标准5.1工程质量要求5.2质量验收标准5.3质量问题处理第六条工期及进度6.1合同工期6.2进度计划及要求6.3工期延误责任第七条安全及环保7.1乙方应遵守的安全规定7.2乙方应采取的环保措施7.3安全事故处理第八条变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁机构第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三条其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同附件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3丙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××劳务分包有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号1.3丙方名称：×××建筑设计研究院丙方地址：××省××市××区××路××号第二条工程概述2.1工程名称：×××住宅小区主体工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：占地面积××平方米，总建筑面积××平方米2.4工程内容：主要包括土建工程、钢结构工程、水电安装工程、装饰装修工程等。第三条合同金额3.1劳务分包总额：人民币××万元（大写：玖佰玖拾玖万元整）3.2付款方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总额的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总额的40%。3.3价格调整条款：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条劳务人员及管理4.1乙方应提供的劳务人员数量及资质：（5）其他辅助工人×名。4.2乙方对劳务人员的管理责任：乙方应确保劳务人员的安全、合规作业，对劳务人员的工资、福利等事项负责。4.3劳务人员的培训及考核：乙方应定期对劳务人员进行技能培训和安全教育，并对劳务人员的工作质量进行考核。第五条工程质量及标准5.1工程质量要求：符合国家现行建筑工程质量标准和设计要求，达到合格等级。5.2质量验收标准：按照国家建筑工程质量验收标准进行验收，必要时可邀请第三方检测机构进行检测。5.3质量问题处理：发现质量问题，乙方应立即整改，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担返工费用。第六条工期及进度6.1合同工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止，工期为×个月。6.2进度计划及要求：乙方应按照甲方提供的施工组织设计制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。6.3工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，乙方应按每日×万元向甲方支付违约金。第七条安全及环保7.1乙方应遵守的安全规定：乙方应严格遵守国家和地方关于建筑工程施工安全的规定，确保施工现场安全。7.2乙方应采取的环保措施：乙方应按照国家环保法规，做好施工现场的环保工作，防止污染环境。7.3安全事故处理：发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求及时处理。第八条变更及解除合同8.1合同变更条件：合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致合同内容发生变化，双方可协商变更合同。8.2合同解除条件：（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方因乙方严重违约解除合同；（3）因不可抗力因素导致合同无法履行，双方协商解除合同。8.3变更及解除合同的程序：合同变更或解除应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方未按约定支付款项、提供场地、材料等，导致乙方无法正常施工的，甲方应承担违约责任。9.2乙方违约责任：乙方未按约定完成工程、出现质量问题、擅自撤场的，乙方应承担违约责任。9.3丙方违约责任：丙方未按约定提供设计、技术支持等，导致工程无法正常进行的，丙方应承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼管辖法院：××省××市××区人民法院10.3仲裁机构：×××仲裁委员会第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。11.3合同终止条件：本合同履行完毕或者双方协商一致终止。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起五年。12.3违约责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方损失。第十三条其他条款13.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。13.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同附件：本合同附件包括工程设计文件、施工组织设计、工程量清单等。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：甲方（盖章）：×××建筑工程有限公司代表人（签字）：________日期：____年__月__日14.2乙方签字盖章：乙方（盖章）：×××劳务分包有限公司代表人（签字）：________日期：____年__月__日14.3丙方签字盖章：丙方（盖章）：×××建筑设计研究院代表人（签字）：________日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计等图纸及说明。附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等。附件三：工程量清单详细要求：列出工程所需材料、工程量及价格等详细信息。附件四：劳务人员名单及资质证明详细要求：列出乙方提供的劳务人员姓名、身份证号码、职称等资质信息。附件五：质量验收标准及方法详细要求：明确工程质量验收的标准及方法，包括材料检测、工序验收等。附件六：施工合同专用条款详细要求：包括合同双方的责任、权利、义务等内容的具体条款。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付款项、提供场地、材料等，导致乙方无法正常施工。2.乙方未按约定完成工程、出现质量问题、擅自撤场。3.丙方未按约定提供设计、技术支持等，导致工程无法正常进行。违约责任认定标准：1.甲方违约：按照合同约定，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为每日合同总额的×%。2.乙方违约：乙方应按照合同约定，承担工程整改费用、返工费用等。3.丙方违约：丙方应按照合同约定，承担因违约导致工程损失的责任。示例说明：若甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，违约金计算方式为每日合同总额的×%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。3.合同总额：指合同约定的劳务分包总额，包括工程款、违约金等。4.工期：指合同约定的工程完成时间，自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。5.质量验收：指对工程质量进行评估、检验和认证的活动，包括材料检测、工序验收等。1.不可抗