建筑工程脚手架分包合同

建筑工程脚手架分包合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程性质：____________________1.5工程预算：____________________第二条脚手架分包范围及内容2.1乙方分包范围：根据甲方要求，乙方负责工程所需脚手架的搭建、拆除及维护等工作。2.2乙方分包内容：脚手架的选型、材料采购、搭建、拆除、维护、安全防护设施设置等。第三条合同价格3.1双方确认，本合同脚手架分包工程的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2合同价格包含：脚手架材料费、人工费、运输费、管理费、利润等一切费用。3.3合同价格不包含：脚手架外的其他工程费用、甲方提供的材料费用、现场施工用水电费等。第四条合同的履行4.1乙方应当按照甲方的要求，按时完成脚手架的搭建、拆除及维护等工作。4.2乙方应当确保脚手架的施工质量，符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。4.3乙方应当遵守甲方的现场管理制度，服从甲方现场管理人员的指挥。4.4乙方应当负责脚手架施工期间的安全防护工作，确保施工过程中不发生安全事故。4.5甲方应当按照约定支付合同价款，不得无故拖欠。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如遇特殊情况，经双方协商一致，可以变更或解除合同。5.2合同变更或解除后，乙方应当按照甲方的要求，做好脚手架的拆除和场地清理等工作。5.3合同变更或解除后，甲方应当按照实际履行情况支付乙方相应的价款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成脚手架施工工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷的，应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.脚手架施工方案3.脚手架材料验收标准4.安全生产许可证5.施工人员资质证书6.工程预算明细表7.付款凭证8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成脚手架施工工作的，视为违约。2.甲方未按照约定支付合同价款的，视为违约。3.乙方施工质量不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的，视为违约。4.乙方未遵守甲方的现场管理制度，导致安全事故发生的，视为违约。5.甲方未提供乙方施工所需条件的，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑工程：指建筑物及其附属设施的建造和装修装饰工程。2.脚手架：指在建筑施工过程中，为工人操作、材料运输和构件安装提供工作平台的临时设施。3.分包：指总包单位将其所承包的工程中的部分工程发包给其他单位或个人完成。4.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误解决办法：甲方与乙方协商，要求乙方加大施工力度，确保按期完成工程。2.问题：乙方施工质量不合格解决办法：甲方要求乙方按照标准重新施工，直至达到要求。3.问题：甲方支付价款迟延解决办法：甲方及时支付合同价款，以免影响乙方的施工进度。4.问题：施工现场发生安全事故解决办法：乙方立即启动应急预案，确保人员安全，同时向甲方报告情况。5.问题：合同条款不明确导致争议解决办法：双方补充完善合同条款，明确双方权利义务，防止类似争议发生。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程的脚