核电站院墙施工合同

核电站院墙施工合同合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：核电站院墙施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：核电站院墙的施工，包括但不限于墙体砌筑、防水、保温、涂料等施工内容。1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。二、合同金额2.1本合同施工总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于施工人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。三、合同工期3.1合同约定的工期为__________日，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、材料供应4.1甲方负责提供施工所需的主要材料，包括但不限于墙体材料、防水材料、保温材料等。4.2甲方应保证提供的材料符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。五、质量与验收5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修。六、合同价款的支付6.1本合同价款分为三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后__________日内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格并办理完毕相关手续后，支付合同总价款的__________%。6.2甲方支付价款时，应出具相应的付款凭证。七、违约责任7.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。7.2乙方施工质量不符合约定的，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。7.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理完毕相关手续后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.核电站院墙施工设计图纸2.主要材料规格及品牌清单3.施工工艺流程说明4.工程验收标准及方法5.保修条款及相关证明文件6.乙方施工团队资质证明文件7.合同总价款支付凭证模板8.违约金计算公式模板二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。4.甲方提供的材料不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动关系的法律法规。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.保修：指乙方在工程验收合格后，对工程一定期限内的质量问题进行修复或更换。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到施工质量问题：乙方应立即整改，拆除不合格工程，重新施工，并承担相应费用。3.遇到甲方支付价款问题：乙方应与甲方沟通，明确支付时间，并出具相应的付款凭证。4.遇到法律纠纷：双方可通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于核电站新建或改建院墙工程。2.适用