环保工程土石方施工合同

环保工程土石方施工合同合同编号：__________鉴于业主拟进行环保工程土石方施工，为确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：环保工程土石方施工1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土石方挖掘、运输、填筑、压实、排水、环保措施等。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2合同价格包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非双方另有约定，否则任何一方不得擅自调整。第三条合同履行3.1施工方应按照业主提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。3.2施工方应保证工程质量符合国家及行业标准，并对施工过程中的质量问题负责整改。3.3施工方应按照合同约定的工期完成工程。如因施工方原因导致工程延期，应按约定向业主支付违约金。3.4施工方应遵守施工现场的管理规定，确保施工安全，并承担因施工原因导致的人员伤亡、财产损失等责任。3.5业主应按照合同约定支付合同价款，并提供施工所需的现场条件、施工图纸等。第四条合同价款的支付与结算4.1业主支付合同价款采取进度付款方式，具体付款节点和比例由双方在补充协议中约定。4.2业主支付合同价款时，有权对应付款项进行审计。如审计发现施工方存在违约行为，业主有权拒付相应款项。4.3施工方完成工程后，应按照合同约定向业主提供完整的工程资料、验收报告等。业主在验收合格后支付剩余合同价款。4.4合同价款的结算以人民币结算，如需其他货币支付，按双方约定的汇率计算。第五条违约责任5.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的万分之五。5.3业主如未按照约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并要求业主支付违约金，违约金计算方式同上。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格且双方权利义务履行完毕之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.环保工程土石方施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程量清单4.施工人员名单5.施工设备清单6.施工现场管理规定7.工程验收报告8.工程资料移交清单二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，认定标准为逾期天数超过合同约定的允许范围。2.施工方工程质量不符合国家及行业标准，认定标准为国家及行业相关检测报告。3.业主未按照约定支付合同价款，认定标准为逾期支付金额超过合同约定的允许范围。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定标准为合同条款及相关法律法规。三、法律名词及解释：1.环保工程：指在工程建设过程中，采取一系列措施，防止环境污染，保护生态环境的工程。2.土石方施工：指进行土方挖掘、运输、填筑、压实等作业的过程。3.合同总价：指合同约定的工程完成所需支付的全部费用。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的工程完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方可协商调整工期。如因施工方原因导致工程进度延误，施工方应支付违约金。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，业主有权要求施工方整改。如施工方拒绝整改或整改后仍不符合要求，业主可向施工方追偿损失。3.支付纠纷：如双方在支付过程中发生纠纷，应及时沟通协商，必要时可寻求法律途径解决。4.合同履行过程中发生争议：双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.