2020年二级造价工程师《水利工程》练习题（含答案）

2020最新整理年二级造价工程师《水利工程》练习题

汇总（含答案）

练习题（一）

1.水利工程常采用的经济评价方法是（）。

A.成本-效益法B.最低费用法C.公共劳务收费法D.机会

成本法

2.下列关于成本一效益分析法说法正确的是（）。

A.采用一般均衡分析而不是局部均衡分析B.脱离了古典经

济学的完全竞争假设

C.忽视了项目对社会生产的效果D.忽视了项目对社会分配

的影响

3.可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求

（）O

A.生态效益最大化B.经济效益最大化

C.生态经济效益最大化D.人类需求最大化

4.对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应

采用（）。

A.成本-效益分析法B.公共劳务收费法

C.最低费用法D.机会成本法

5.在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分

析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因

素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。

A.多目标性B.一致性原则C.增量原则D.非重复性原则

6.从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）o

A.机会成本法B.成本一效益分析法

C.最低费用法D.公共劳务收费法

7.成本-效益分析法最关键的环节是（）。

A.计算各方案的效益和成本B.确定贴现率

C.计算比率指标D.确定项目的优劣次序

8.公益性项目决策目标是（）。

A.社会效益最大化B.经济效益最大化

C.社会公平目标D.保持社会稳定

9.公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出

的（）。

A.外部性B.竞争性C.非价值性D.福利性

10.在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购

实体的均衡解是（）。

A.（合谋，合谋）B.（合谋，不合谋）C.（不合谋，合A谋）D.（不

合谋，不合谋）

答案

D

C

C

C

A

B

A

A

D

单项选择题

1.为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要

求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管

理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。

A.职能式组织B.项目式组织C.弱矩阵式组织D.强矩阵式

组织

2.下列关于项目组织形式论述正确的是（）。

A.在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工

作

B.在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作

C.职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速

D.项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速

3.下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。

A.弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源

B.强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控

制，项目经理对项目的影响很小

C.强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项

目经理工作

D.在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项

目

4.在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）

进行有效管理。

A.时间和成本B.项目范围界定C.质量D.职能人员的使用

5.下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混

乱的是（）型。

A.直线B.职能C.直线参谋D.矩阵

6.在我国，建设项目的项目经理是指（）。

A.项目法定代表人在项目上的全权委托代理人B.项目法定

代表人

C.施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人D.施工

企业法定代表人

7.针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工

经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建

议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。

A.设计-建造方式B.CM方式C.设计-管理方式D.BOT方式

8.在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服

务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这

种项目管理方式是指（）。

A.CM方式B.传统方式C.设计-管理方式D.工程指挥部

9.工程建设合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的

要求。

A.必须高于B.应当高于C.应当等于D.不得低于

110.在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的

是（）。

A.计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划

B.计划的详细程度是越详细越好

C.计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素

D.计划要保证可操作性

11.工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上

的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出

现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始

终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。

A.目标性要求B.全面性要求C.弹性要求D.符合实际的要

求

12.工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。

A.立项之前B.项目批准之后，项目施工之前

C.项目施工之后，项目竣工之前D.项目运行阶段之中

13.制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划.是按（）

分类的计划内容。

A.项目目标B.建设程序C.其他计划D.资源范围

14.在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定

的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划

是（）。

A.工程项目进度平衡表B.年度计划项目表

C.投资汁划年度分配表D.年度建设资金平衡表

15.审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资

控制中（）阶段的控制内容。

A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.事中和事后控制

16.在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控

制和资源的优化配置。

A.网络计划B.S型曲线C.香蕉曲线D.排列图

17.在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本

计划的是（）。

A.横道图B.S型曲线G网络图D.控制图

18.既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方

法是（）。

A.网络计划法B.香蕉曲线C.控制图法D.直方图法

19.典型的用于质量控制的方法是（）。

A.排列图法B.因果分析法C.控制图法D.直方图法

20.在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于

（）o

A.寻找质量问题产生的原因B.寻找影响工程质量的主要因

素

C.了解质量问题的动态变化D.了解质量特征的分布规律

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。

A.基础性B.全局性C.统一性D.战略性E.持续性

2.到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，

造成水资源紧缺。

A.城市生活用水B.旅游用水C.农业用水D.工业用水E.

畜牧用水

3.当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有

（）。

A.各级政府财政投入B.社会集资，股份制及银行贷款

C.利用外资D.开征水利建设税E.民营集团投资

4.水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）

尽快融入世界经济。

A.观念B.方法C.手段D.资料E.费用

5.在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。

A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济

利益相同

B.工程造价在建设过程中是不确定的，直至破工决算后才能

确定工程的实际造价

C.实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制

D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分

E.建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者

制约后者，后者补充前者

答案

单项选择题

B

D

C

A

B

C

B

C

D

B

C

B

A

B

C

A

B

B

C

D

多项选择题

ABD

AD

ABCE

ABC

BODE

AE

ABE

CDE

ABD

BCE

单项选择题

1.在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标

的积极性，创造性，这是项目目标控制的（）之一。

A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施

2.下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）o

A.明确目标控制人员的任务和职能分工B.提出多个不同的

技术方案

C.分析不同合同之间的相互联系D.投资偏差分析

3.属于工程项目目标控制组织措施的是（）。

A.确定职责及考核标准B.审查施工组织设计

C.对技术方案进行论证D.确定对目标控制有利的合同结构

4.对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）o

A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施

5.对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的

（）o

A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施

6.属于工程项目目标控制合同措施的是（）。

A.严格按合同规定支付工程款B.确定对目标控制有利的承

发包模式

C.按合同工期制定施工进度计划D.配备专职合同管理人员

7.根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分

为（）。

A.甲类和乙类B.社会公益型和经济型

C.生产经营型和社会公益型D.有偿服务型和社会公益型

8.下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正

确的是（）o

A.水利部是国务院水行政主管部门B.流域机构是水利部的

派出机构

C.省水利厅是本地区的水行政主管部门D.水利建设项目法

人只是项目的建设单位

9.水利建设项目的项目法人在（）正式成立。

A.项目定义阶段B.可行性研究报告批准后

C.项目计划和设计完成后D.项目完成后

10.水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负

责。

A.项目董事会B.项目董事长C.项目监事会D.上级主管部

11.在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考

核。

A.上级主管部门B.监事会C.董事会D.各投资方

12.风险是一种客观存在的、损失的产生（）的状态。

A.确定性B.可预测性C.可估量性D.不确定性

13.按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体

制、法规不健全属于（）。

A.社会风险B.政治风险C.人为风险D.法律风险

14.对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。

A.人为风险B.决策错误风险C.履约风险D.职业责任风险

15.风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最

小。

A.风险发生的概率B.风险发生后的直接损失

C.风险成本D.风险发生后的直接和间接损失

16.能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险

控制措施是（）。

A.风险回避B.风险控制C.风险分离D.风险转移

17.通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制

措施是（）o

A.风险分离B.风险转移C.损失控制D.风险分散

18.属于风险财务转移措施的是（）o

A.多币种付款B.工程分包C.保险D.风险分散

19.承诺是（）同意要约的意思表示。

A.要约人B.受要约人C.要约邀请人D.当事人

20.发包人可以与总承包人订立（），也可以分别与勘察人、

设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。

A.工程监理合同B.建设工程合同C.勘察设计合同D.加工

承揽合同

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.生产性建设项目总投资由（）组成。

A.固定资产投资B.静态投资C.工程投资D.动态投资E.

流动资产投资

2.工程造价具有（）特点。

A.个别性、差异性B.动态性C.概括性D.准确性E.层次性

3.项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项

目的初步说明，论述项目的（）。

A.技术的先进性B.工艺的安全性C.建设的必要性

D.条件的可行性E.获利的可能性

4.建设项目进行破工验收的主要作用有

()O

A.检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指

标正常生产

B.有关部门和单位总结经验教训

C.建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生

产单位解决

D.建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建

设系统转入生产系统

E.组建生产单位，解散建设单位

5.有效控制工程造价的原则有()。

A.精打细算B.技术与经济相结合C.以设计阶段为重点的

建设全过程造价控制

D.推行建设监理制E.动态地、主动地控制工程造价

答案

A

D

A

B

C

B

A

D

B

A

D

D

C

D

C

A

D

C

B

B

多项选择题

BODE

AE

ABE

CDE

ABD

BCE

单项选择题

1.建设工程合同应当采用（）o

A.口头形式B.书面形式C.默示D.推定行为

2.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢

解成若干部分发包给几个（）o

A.承包人B.分包人C.监理人D.设计人

3.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，

可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的

工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（）。

A.承包人承担连带责任B.发包人承担连带责任

C.分包人承担连带责任D.监理人承担连带责任

4.（）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其

承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人

5.列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合

同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。

A.变更B.转让C.解除D.终止

6.因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限

提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工

或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。

A.实际消耗的工作量B.估计消耗的工作量

C.全部设计的工作量D.应当消耗的工作量

7.承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成

本增加，为此提出13万元的索赔要求。监理人与承包人协商并

进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。

前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位

的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项

索赔应批准的补偿额应为（）万元。

A.8B.10C.11D.13

8.由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为

此分包人向承包人提出索赔。承包人（）O

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付再向发包人索要

C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告

D.不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告

9.合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）

方式。

A.固定总价合同B.调价单价合同C.成本加酬金合同D.

工程保险合同

10.对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于

上马的工程或完全崭新的工程，或施工中风险很大的工程可采用

的合同形式是（）。

A.固定总价合同B.可调价的总价合同

C.成本加酬金合同D.交钥匙合同

11.从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用0

合同形式。

A.成本加酬金B.固定总价C.可调值总价D.可调值单价

12.在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。

A.将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家

承包商去做

B.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商

去做

C.将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程

项目管理公司去做

D.将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项

目管理公司去做

13.当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果

实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）o

A.成本B.成本和酬金C.酬金D.最低成本和酬金

14.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清

单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的

和用于结算的工程量。

A.合同的估算工程量B.投标的预算工程量

C.合同的准确工程量D.设计计算书的工程量

15.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量

应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

A.估算B.预算C.结算D.概算

16.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书

中写明的合同总金额。

A.招标价格B.合同价格C.投标价格D.法定价格

17.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将

工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的

28天内将该项目的分解表提交（）审批。

A.监理人B.发包人和监理人C.发包人D.发包人和设计人

18.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收

到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月

进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。

A.14B.21C.28D.42

19.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到

监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间

不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。

A.14B.28C.2D.42

20.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包

人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或

不可预见项目的金额。

A.备用金B.违约金C.暂定金D.保留金

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。

A.投资估算控制设计概算

B.设计概算控制施工图预算

C.设计概算是对投资估算的落实

D.投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准

确

E.在正常情况下投资估算应小于设计概算

2.工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（）。

A.决策阶段做好投资估算

B.设计阶段强调限额设计

C.施工阶段高度重视施工招标

D.加强投资跟踪管理与事前控制

E.建设准备阶段做好各项工作

3.工程造价管理的核心内容是（）。

A.工程造价的合理确定B.工程造价的有效控制C.推行限

额设计

D.做好招标投标工作E.竣工结算

4.全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计

划和控制（）O

A.人员B.资源C.造价D.盈利E.风险

5.全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体

A.全过程造价管理B.全要素造价管理C.全风险造价管理

D.全团队造价管理E.全生命周期造价管理

答案

单项选择题

B

A

B

B

A

A

B

C

A

C

A

B

B

A

C

B

A

A

B

A

多项选择题

ABC

ABCD

AB

BODE

ABCD

单项选择题

1.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收

到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）

修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包

人审批。

A.发包人协商B.发包人和承包人C.承包人协商D.承包人

和设计人

2.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人向监理

人提交（）申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结

清单的副本提交监理人。

A.月付款B.最终付款C.完工付款D.保留金付款

3.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程

的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）％退还承

包人。

A.30B.40C.50D.80

4.《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时

尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩

余工作所需金额相应的（）。

A.保留金余额B.保留金全部金额

C.备用金金额D.赔偿金

5.《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计

划的内容和期限规定在（）。

A.通用合同条款中B.专用合同条款中

C.技术条款中D.投标须知中

6.《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）

后，已无权提出任何进一步的索赔要求。

A.最终付款申请B.完工付款申请

C.工程移交申请D.发出索赔通知后

7.FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。

A.总价合同B.单价合同

C.成本加酬金合同D.混合价合同

8.FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）o

A.总价合同B.单价合同

0.成本加酬金合同D.混合价合同

9.FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的

持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误破

Xo

A.合同签字日起至颁发接收证书

B.合同签字日起至颁发接收证书中指明的被工

C.开工令要求的开工日起至颁发接收证书

D.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的凌工

10.按照FIDIC《土木工程施工合同条件》的约定，如果遇

到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导

致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。

A.工期、成本和利润B.工期、成本，但不包括利润

C.工期，但不包括成本D.成本，但不包括工期

11.下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是

（）。

A.早期预警程序B.补偿事件程序

C.友好协商D.裁决人程序

12.FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分

构成，下列说法不正确的是（）。

A.在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包

含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整

B.工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成

为专用合同条件

C.FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土

木工程施工都可适用

D.FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条

款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质

量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分

13.组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互

为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序

的文件是（）。

A.合同通用条件B.合同协议书

C.投标书D.合同专用条件

14.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运

行过程中形成的（）关系。

A.债权人与债务人B.代理人与被代理人

C.法人与自然人D.权利与义务

15.参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务

的当事人指的是（）o

A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体

C.合同法律关系内容D.合同法律关系事实

.代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的，其民事

责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人B,被代理人

C.第三人D.自己

17.对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。

A.后履行抗辩权B.追认权

C.拒绝权D.不安抗辨权

18.当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。

债务人履行债务后，定金应当（）。

A.双倍返还B,抵作价款或者收回

C.归债权人所有D.暂退一半

19.当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定

外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。

A.享有连带债务，承担连带债权B.享有连带债权，承担连

带债务

C.享有附带债权，承担连带债务D.享有主债权，承担从债

务

20.甲公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分

离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问

题，存在以下意见，其中正确的是（）。

A.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责

任

C.应当由甲公司和乙公司承担连带责任D.甲公司和乙公司

均不再承担清偿责任

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。

A.基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价

管理方法论的基础和出发点

B.全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中

的工期、造价、质量要素的

C.全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程

中的工期、造价和质量要素所引起的变化

D.全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法

没有联系

E.全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法

联合使用，也可以与其他三种方法共同使用

2.影响工程项目造价的基本要素有（）。

A.工期B.材料C.设备D.质量E.投资

3.国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。

A.制定职业规范和行业标准

B.代表业主进行招标和项目管理工作

C.协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规

和制度

D.开展工程造价信息咨询和信息服务工作

E.建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可

4.劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了

生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括

（）o

A.个人报酬B.盈利C.交换价值D.使用价值E.有形资产

5.下列关于盈利的说法不正确的有（）。

A.价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现

B.价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造

价值的货币表现

C.价格形成中的盈利等于企业利润

D.价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和

E.制定商品价格时要计算实际盈利

答案

单项选择题

C

B

C

A

C

A

A

B

D

B

C

C

B

D

A

B

B

B

B

C

多项选择题

ABCE

ADE

ACDE

AB

BCE

单项选择题

1.权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护

其民事权利的法律制度是指（）。

A.诉讼时效B.诉讼请求

C.诉讼权利D.诉讼中止

2.诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或

（）而中断。

A.不同意履行义务B.遇不可抗力

C.同意履行义务D.丧失行为能力

3.《中华人民共和国水法》所称水资源，包括（）。

A.地表水和地下水B.工业用水和农业用水

C.土壤结合水D.大气水

4.《中华人民共和国水法》规定，水资源属于国家所有。水

资源的所有权由（）代表国家行使。

A.各省水行政部门B.水利部

C.国务院D.国家发展和改革委员会

5.《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。

A.无偿使用制度B.属地占有制度

C.有偿使用制度D.取水优先制度

6.《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行（）的制

度。

A.统一管理与市场价格相结合B.等额水价

C.总量控制和定额管理相结合D.成本定价

7.《中华人民共和国水法》规定，使用水工程供应的水，应

当按照国家规定向（）缴纳水费。

A.供水单位B.水利部门

C.财政部门D.地方政府

8.根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开

发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）o

A.专业规划B.区域规划

C.综合规划D.战略规划

9.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、

变更、终止（）的协议。

A.各自经济责任关系B.民事权利义务关系

C.相互经济利益关系D.各自经济义务关系

10.在下列合同中，（）合同是可变更的合同。

A.一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B.

以合法活动掩盖非法目的的

C.因重大误解而订立的D.损害社会公共利益的

11.无效合同（）。

A.从发现无效时起无效B.从法院判决无效时起无效

C.从仲裁机构裁决无效时起无效D.从订立时起无效

12.合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决

争议方法的条款的效力。

A.影响合同中B.不影响合同中

C.不一定影响合同中D.可能影响合同中

13.合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（）原则，根据

交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

A.全面履行B.诚实信用C.协助履行D.实际履行

14.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发

生波动，贝M）。

A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C.无论上涨还是下降均按新价格执行

D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

15.某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地

点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。

A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地

C.将钢材送到发包人的仓库D.通知发包人自提

16.某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，

因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约

金外，违约方还应向对方支付赔偿金（）。

A.20万元B.27万元C.7万元D.0万元

17.甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，

将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠

甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）

万元补偿。

A.30B.50C.90D.0

.一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违

约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。

法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过

错责任，则损失的承担应为（）。

A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元损失

C.甲方赔偿乙方2万元损失D.甲方赔偿乙方4万元损失

19.（）是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协

议，自愿将争议交给第三者作出裁决。

A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼

20.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。

A.申请重新仲裁B.向人民法院起诉

C.向人民法院申请执行D.强制执行

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.建筑产品的生产成本包括（）。

A.直接成本B.利润C.税金D.间接成本E.风险成本

2.建筑产品估价的依据是（）o

A.以往经验B.工程技术文件C.工程估价数据

D.市场信息与环境条件E.行业利润

3.下列属于宏观经济因素的有（）。

A.经济周期B.产业政策C.区域政策D.财政政策E.价值

规律

4.下列属于微观经济因素的有（）。

A.产业政策B.价值规律C.财政政策D.供求规律E.货币

流通规律

5.西方经济学家把经济周期分为（）。

A.成熟阶段B.繁荣阶段C.衰退阶段D.萧条阶段E.复苏

阶段

答案

单项选择题

A

C

A

C

C

C

A

C

B

C

D

B

B

C

D

C

B

B

C

C

多项选择题

AD

BCD

ABCD

BDE

BODE

单项选择题

1.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后

也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。

A.诉讼B.和解C.调解D.仲裁

2.《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行

招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实

载明。

A.招标文件中B.投标文件中C.中标通知书中D.合同中

3.《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标

人以招标公告的方式邀请（）或者其他组织投标。

A.不特定的法人B.特定的法人

C.不特定的自然人D.特定的自然人

4.《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标

人以投标邀请书的方式邀请（）投标。

A.不特定的法人B.特定的法人或者其他组织

C.特定的法人、自然人或者其他组织D.不特定的其他组织

5.依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标

的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

A.3B.4C.5D.6

6.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将

中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。

A.关键性B.非主体、关键性

C.非主体、非关键性D.主体、非关键性

7.（）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。

A.两个以上自然人或者其他组织

B.两个以上法人或者其他组织

C.两个以上法人.公民或者其他组织

D.一•个法人和一•个自然人

8.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，

这里“成本”指（）。

A.社会平均成本B.投标企业的投标报价

C.投标企业的个别成本D.招标人编制的标底

9.依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评

标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，

成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于

成员总数的（）。

A.三分之一B.三分之二C.五分之二D.二分之一

10.评标时的评标价，是指（）。

A.标底价格

B.全部投标人报价的平均值

C.以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的

评价值

D.标底价格与全部投标人报价的平均值的均值

11.国家对水工程建设移民实行开发性移民方针的原则是

（）o

A.专业规划与区域规划相结合B.前期补偿、补助与后期

扶持相结合

C.一次性补偿与后期补助相结合D.成立移民发展资金与

扶持相结合

12.根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地

补偿费和安置补助费之和，一般为该耕地被征收前3年平均

年产值的（）倍。

A.5B.10C.15D.16

13.根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土

地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。

A.3至4B.4至6c.6至10D.10至16

14.根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每

一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征

用前3年平均每亩年产值的（）倍。

A.2至4B.4至6c.6至8D.8至10

15.根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置

补助费，按照（）计算。

A.需要安置的农业人口数B.被征收的耕地数量

C,平均每人占有耕地数量D.耕地的平均年产值

16.根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若

支付的土地补偿费和安置补助费，不能使需要安置的农民不能

保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可

以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超

过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。

A.15B.20C.30D.36

17.《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑

工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（），并具备国家

规定的其他竣工条件。

A.完整的工程技术经济资料的竣工文件B.完整的工程质量

文件和经签署的工程保修书

C.完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书D.经签

署的工程保修书和完整的监理资料

18.《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建

筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。

A.确保建设工程三大目标的实现B.确保建筑工程质量和安

全

C.确保建筑工程的实施D.确保建筑工程主体结构的质量

19.《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水

土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），

并负责治理因生产建设活动造成的水土流失

A.水土资源B.土地利用C.水产资源D.水土流失

20.《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全

国的水土保持工作。

A.建设行政主管部门B.水行政主管部门

C.环境行政主管部门D.林业行政主管部门

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。

A.价值规律B.供求规律C.投资资金运动规律

D.货币流通规律E.剩余价值规律

2.科技进步对建筑产品价值的影响体现在（）。

A.采用新型材料，提高使用价值B.使生产活动单一化、专

业化

C.采用新设计，降低建造成本D.采用新型设备，降低原材

料消耗

E.采用新的施工工艺，加快施工进度

3.建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）o

A.价格与质量的矛盾B.价格与交货时间的矛盾C.预付工

程款的风险

D.机械设备毁坏E.恶劣的天气

4.下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。

A.鲜明的个别性B.明显的区域性C.需求弹性大

D.需求的间断性E.具有相当程度的计划性

5.下列各项属于建筑市场供给特点的是（）o

A.供给内容是生产能力B.供给弹性大C.供给弹性小

D.供给被动地适应需求E.供给方式多

答案

单项选择题

A

A

A

B

A

C

B

C

B

C

B

D

C

B

A

C

C

B

A

B

多项选择题

ABD

ACDE

ABC

ABDE

ABDE

单项选择题

1.从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告

书中必须有水行政主管部门同意的（）o

A.水土保持方案B.水土保持规划

C.水土保持可研报告D.设计资料

2.《中华人民共和国防洪法》规定，开发利用和保护水资源，

应当服从防洪总体安排，实行（）的原则。

A.兴利与除害相结合B.效益最大化

C.国家、集体与个人相结合D.防洪第一

3.《中华人民共和国防洪法》规定，在江河、湖泊上建设防

洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水

库应当按照（）的要求留足防洪库容。

A.防洪规划B.防洪计划C.大坝安全D.兴利

4.建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序

报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的（）。

A.规划报告B.环境影响评价报告C.投资估算D.洪水

影响评价报告

5.根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物

的，按照国家规定缴纳（）。

A.水资源费B.水费C.污水处理费D.排污费

6.根据《水污染防治法》，排污费和超标准排污费必须用于

（）,不得挪作他用。

A.环境监督管理B.水质监测C.污染的防治D.污水处理

7.《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院（）根据国

家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标

准。

A.环境保护行政主管部门B.建设行政主管部门

C.水行政主管部门D.国家发展和改革委员会

8.《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污

染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。

A.主体工程B.附属工程C.生产准备D.项目法人组建

9.《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影

响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评

价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环

境保护行政主管部门（）。

A.批准B.登记C.核准D.备案

10.根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和

具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。

A.定价目录B.地区差价C.预算D.财经政策

11.根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施

工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取

专项保护措施。

A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位

12.《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事

业单位和团体组织，使用（）资金采购依法制定的集中采购目录

以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

A.中央B.财政性C.国外政府贷款D.国家金融组织贷款

13.根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的

委托办理采购事宜。

A.国家主管机关B.非营利事业法人C.非营利企业法人D.

个体工商户

14.《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算,

是指对建设工程的（）合同价款进行约定和依据合同约定进行工

程预付款、工程进度款、工程破工价款结算的活动。

A.设计B.监理C.发承包D.咨询

15.根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合

同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发

包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改

意见，视为已经同意该项调整。

A.7B.14C.21D.28

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本

总额，它包括（）。

A.直接成本B.间接成本C.边际成本D.固定成本E.可变

成本

2.完全竞争市场的假定条件是（）。

A.价格既定B.产品同质C.要素自由流动D.信息不对称E.

信息充分

3.垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。

A.规模经济B.原料控制C.政府特许D.专利发明

E.行业需求足以满足一个以上的生产者

4.建筑产品的价格形式有（）o

A.理论价格B.计划价格和浮动价格

C.自由价格D.成本价格E.普通价格

5.与一般产品市场相比，建筑市场的特点表现在于（）。

A.建筑产品交换过程较短B.在建筑市场中，交换关系的确

立在产品生产之前

C.建筑市场具有明显的区域性D.建筑市场对生产者、需求

者都有很大的风险

E.建筑市场有商业中介人

答案

单项选择题

A

A

A

D

D

C

A

A

A

A

B

B

B

C

B

多项选择题

DE

ABCE

ABCD

ABCD

BODE

单项选择题

1.为了鼓励通过竞争不断提高施工管理水平，不断降低社

会平均劳动消耗水平，应当提倡投标人以不低于企业（）去编制

投标报价。

A.最小成本价

B.个别成本价

C.平均成本价

D.最大成本

2.招标标底是招标人对招标项目的预期价格，标底应体现

（）水平。

A.社会生产力平均先进

B.社会生产力平均

C.国家规定的平均水平

D.个别企业先进水平

3.根据水利部《水利工程建设项目施工招标标底编制指南》

规定，目前我国水利工程招标标底编制的主要方法为（）。

A.实物量法

B.指标法

C.单价法

D.定额法

4.如招标文件规定招标人供应主要设备、材料、提供砂石

料等，在编制标底时，其工程项目的取费费率（）。

A.可相对降低

B.可相对提高

C.不考虑这一因素

D.可相等

5.编制标底单价时，应根据工程量的大小，施工条件的优

劣等因素（）。

A.调整定额中人工消耗量

B.调整人工及施工机械台班消耗量

C.调整人工、材料及施工机械消耗量

D.调整定额中材料消耗量

6.在编制钢筋制安工程标底单价时，若钢筋制安工作量较

大，则钢筋材料的利用率高，损耗率相对较低，钢筋材料的附加

量及人工数量（）。

A.可适当增加

B.可适当减少

C.不变

D.与钢筋制安量无关

7.水利工程预付款一般划分为（）。

A.材料预付款和设备预付款

B.人工预付款和工程材料预付款

C.工程预付款和设备预付款

D.工程预付款和工程材料预付款

8.水利工程的保留金按建安工作量的（）计取。

A.3%

B.2%

C.5%

D.按合同《专用条款》规定

9.下列情况不属于工程变更的是（）。

A.增减工程量超过合同《专用条款》规定的比例

B.更改工程质量要求

C.更改标高

D.施工方案替代

10.工程变更价款是（）的构成部分。

A.投标报价

B.标底价

C.承包合同价

D.结算价

11.材料预付款是施工企业为承包工程在开工前用于（）所

需的资金。

A.发放工资

B.购买机械设备

C.搭建临时设施

D.购买储备主要材料

12.以下工作不属于发包人的一般义务和责任的是（）。

A.提供施工用地

B.提供测量基准

C.文明施工

D.支付合同价款

13.不属于工程变更价款确定依据的是（）

A.合同条款

B.工程变更令

C.技术规范

D.设计图纸

14.按现行水利水电合同条件规定，施工索赔事件发生后,

承包人应在（）内提交索赔意向书。

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天

15.大多数施工索赔采用的计算方法是（）。

A.总费用法

B.修正总费用法

C.成本加酬金法

D.分项法

16.FIDIC合同条件下工程费用支付程序不包括（）。

A.承包商提出申请

B.工程师审核

C.监理工程师审核

D.业主支付

17.FIDIC合同条件下工程结算范围应包括（）。

A.工程量清单项目

B.工程量清单以外费用

C.A、B和其他费用

D.A、B均包括

18.完工结算是（）与建设单位对承建工程项目的最终结

算。

A.施工单位

B.投资人

C.监理

D.项目法人

19.竣工决算应由（）编制。

A.设计单位

B.承包施工企业

C.项目法人

D.建设单位

20.破工决算应在项目完建后规定的期限内完成编制工作，

大中型项目的规定期限为（）o

A.12个月

B.6个月

C.9个月

D.3个月

多项选择题

（备选答案中至少有两个是正确的）

1.建筑市场的需求具有的特点有（）。

A.需求连续性B.需求间断性C.需求弹性小D.需求弹性大

E.区域性

2.对于大型建筑产品市场，市场类型包括（）o

A.买卖双方垄断B.买卖双方完全竞争

C.买卖双方不完全竞争D.买方有限垄断E.卖方有限垄断

3.当建筑市场中出现供大于求的情况时，下列说法正确的

是（）。

A.大型建筑产品的市场由买卖双方不完全竞争型转变为买

方有限垄断型

B.大型建筑产品的市场由买方有限垄断型转变为买卖双方

不完全竞争型

C.小型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全竞

争型

D.小型建筑产品的市场由买方不完全竞争型转变为完全竞

争型

E.中型建筑产品的市场由完全竞争型转变为买方不完全