2024电厂钢煤斗施工合同

2024电厂钢煤斗施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电厂钢煤斗的施工方，乙方为电厂钢煤斗的业主，双方经协商一致，就电厂钢煤斗的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1工程名称：__________电厂钢煤斗施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：电厂钢煤斗的制作、安装及调试1.4工程工期：自合同签订之日起至__________止二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币__________元（大写：__________元整），其中包含：（1）钢煤斗制作费用：人民币__________元；（2）钢煤斗安装费用：人民币__________元；（3）钢煤斗调试费用：人民币__________元。三、付款方式及进度3.1甲方应按照本合同约定的付款方式和进度向乙方支付合同价款。3.2付款方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同金额的__________%；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付合同金额的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同金额的__________%。四、施工要求4.1乙方应按照双方约定的施工图纸和技术要求进行施工。4.2乙方应保证施工质量，确保钢煤斗的安全、稳定、可靠运行。4.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应承担相应的违约责任。五、工程验收5.1工程验收标准：__________5.2验收时间：工程完成后__________个工作日内。5.3验收不合格的，乙方应在验收不合格通知书中指出的问题之日起__________个工作日内进行整改，并重新验收。六、违约责任6.1乙方如未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付合同金额的__________%作为违约金。6.2乙方如未能按照约定质量完成工程，应承担相应的修复费用及损失赔偿责任。6.3甲方如未能按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付合同金额的__________%作为违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.电厂钢煤斗施工图纸2.施工技术要求说明3.工程验收标准及方法4.施工进度计划表5.付款凭证及进度记录6.工程变更通知书7.违约金计算公式8.争议解决方式及法院管辖协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量完成工程，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工所需资料或条件，导致乙方无法按时完成工程，属于违约行为。5.双方未按照约定解决争议，导致工程无法正常进行，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方，即电厂钢煤斗的业主。2.乙方：指合同中的承包方，即电厂钢煤斗的施工方。3.合同金额：指双方约定的电厂钢煤斗施工工程的价款总额。4.工程验收：指对完成的电厂钢煤斗施工工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确认工程是否符合约定标准的过程。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方应及时沟通，乙方应采取措施加快施工进度，甲方应提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：解决办法：乙方应按照约定标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，直至符合约定标准。3.付款延误：解决办法：甲方应按照约定时间和金额向乙方支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.资料提供不及时：解决办法：甲方应按照约定提供施工所需资料和条件，乙方应向甲方提出具体要求和时间，双方协商解决。五、所有应用场景：本合同适用于电厂钢煤斗的