主体防护工程分包规定

主体防护工程分包规定合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为进行主体防护工程的建设，需要乙方提供相应的分包服务，经双方友好协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，订立本合同，共同遵照执行：一、工程概况：1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程性质：__________5.工程预算：__________6.工程进度：__________二、分包范围及内容：1.分包范围：__________2.分包内容：__________三、分包价格及支付方式：1.分包价格：__________2.支付方式：__________四、分包工程的工期及质量要求：1.工期：__________2.质量标准：__________五、乙方的义务和责任：1.乙方应按照甲方的要求，提供合格的工程分包服务。2.乙方应保证分包工程的质量和安全，对分包工程的质量问题负责修复，并承担由此产生的费用。3.乙方应按照约定的工期完成分包工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.乙方应遵守国家法律法规，不得违法分包、转包工程。5.乙方应按照甲方要求，提供与分包工程相关的资料、文件等。六、甲方的义务和责任：1.甲方应按照约定向乙方支付分包价格。2.甲方应提供分包工程所需的场地、材料、设备等。3.甲方应负责分包工程的整体协调和管理工作。4.甲方应对乙方提供的工程分包服务进行验收，并按照约定时间支付分包价格。5.甲方应承担因自身原因导致工期延误的责任。七、违约责任：1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。2.乙方未按照约定工期完成分包工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：分包价格的千分之五。3.乙方分包的工程质量不符合约定标准的，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。如乙方修复后仍不符合约定标准，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：分包价格的百分之十。八、争议解决：1.本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.双方在解决争议过程中，应保持工程进度，避免给对方造成不必要的损失。九、其他约定：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且支付完毕所有款项之日终止。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.主体防护工程设计图纸2.主体防护工程施工方案3.分包工程详细说明4.工程预算明细表5.付款凭证6.工程验收标准7.乙方资质证明文件8.安全施工许可证9.环保审批文件10.工程变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成分包工程，认定标准为实际完成日期与约定完成日期不符。2.乙方分包的工程质量不符合约定标准，认定标准为工程质量检测报告。3.乙方违法分包、转包工程，认定标准为国家相关法律法规。4.甲方未按照约定时间支付分包价格，认定标准为付款凭证。5.甲方未提供分包工程所需的场地、材料、设备等，认定标准为实际提供情况与约定不符。三、法律名词及解释：1.主体防护工程：指为防止或减少事故伤害，采取的工程技术措施和安全管理措施。2.分包：指总包单位将其所承包的工程中的部分工程或者工作量委托给其他单位或个人完成的行为。3.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间。4.质量：指工程满足规定和使用要求的能力。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的一定金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方延期交付工程解决办法：协商确定延期交付的违约金，并根据实际情况调整工程进度计划。2.问题：工程质量不合格解决办法：要求乙方按照约定标准修复，如仍不合格，有权解除合同并要求赔偿。3.问题：甲方未按约定支付款项解决办法：催告甲方支付，甲方仍不支付的可依法向法院提起诉讼。4.问题：工程变更导致合同内容变更解决办法：双方协商一致后签订变更协议，并明确变更后的权利义务。5.问题：发生争议解决办法：协商解决，协商不成的可向法院提起诉讼或申请仲裁。五、所有应用场景：1.甲方为进行主体防护工程建设，需要乙方提供分包服务。2.乙方具备相关资质和能力，愿