设计施工招标总包合同

设计施工招标总包合同合同编号：__________设计与施工招标总包合同鉴于：1.业主拟对其项目进行设计与施工招标；2.承包商愿意参加上述招标，并按照本合同的条款完成设计与施工工作；3.双方同意按照平等、自愿、互利的原则，签订本合同。第一条工作内容1.1承包商应根据业主的要求，完成本项目的设计与施工工作。1.2承包商应按照合同约定的时间和质量标准完成设计与施工任务。第二条合同价格2.1双方同意按照投标文件中的报价，确定本合同的合同价格。2.2合同价格包括设计与施工的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费、税费等。2.3合同价格为本项目全部工作完成后，承包商向业主支付的最终金额。第三条合同履行期限3.1双方同意按照投标文件中的工期安排，确定本合同的履行期限。3.2承包商应按照合同约定的工期完成设计与施工任务。如因承包商原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第四条设计与施工质量4.1承包商应按照业主的要求和国家相关标准，保证设计与施工质量。4.2业主有权对承包商的设计与施工过程进行监督和检查，承包商应予以配合。4.3项目完成后，业主有权对项目进行验收。如验收不合格，承包商应按照业主的要求及时整改，直至达到验收标准。第五条合同的变更与解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2除不可抗力等原因外，合同一经签订，未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。第六条违约责任6.1承包商如未按照合同约定完成设计与施工任务，应承担违约责任，向业主支付违约金。6.2业主如未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工作完成之日止。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.投标文件2.设计与施工方案3.合同价款支付证明4.验收报告5.违约金计算公式6.设计施工图纸7.变更与解除合同的申请8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成设计与施工任务2.业主未按照合同约定支付合同价款3.工期延误4.设计施工质量不符合约定5.未经双方同意，擅自变更或解除合同6.未按照合同约定履行合同义务三、法律名词及解释：1.设计与施工招标总包合同：指业主与承包商签订的，承包商按照业主要求完成项目设计与施工任务的合同。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.验收：指业主对承包商完成的设计与施工任务进行的检查、评估和认可。5.工期延误：指承包商未能在合同约定的工期内完成设计与施工任务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.设计与施工不符合要求：承包商应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。2.工期延误：承包商应按照合同约定承担违约责任，向业主支付违约金。3.合同价款支付问题：业主应按照合同约定及时支付合同价款，如有违约，应承担违约责任。4.争议解决：双方可先通过友好协商解决争议，如协商不成，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.业主有项目需要进行设计与施工招标。2.承包商愿意参加招标，并