工地围挡安装施工合同范本(2024版)

编号：__________工地围挡安装施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

工地围挡安装施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）1.2乙方（施工方）1.3丙方（监理方）1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格组成3.3调整机制3.4支付方式第四章：施工工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五章：施工质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料验收第七章：施工安全7.1安全要求7.2安全防护7.3安全事故处理第八章：环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保验收第九章：合同的变更与解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3丙方违约第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附件14.1施工图纸14.2技术规范14.3材料规格14.4其他相关文件合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）：指_________（甲方名称），具备合法的合同主体资格。1.2乙方（施工方）：指_________（乙方名称），具备合法的合同主体资格。1.3丙方（监理方）：指_________（丙方名称），具备合法的合同主体资格。1.4术语定义：（1）工地围挡：指为施工安全而设置的，用以隔离施工现场与外部环境的围墙或其他结构。（2）施工合同：指甲方与乙方签订的，约定乙方进行工地围挡安装施工的合同。第二章：工程概况2.1工程名称：指_________（工程名称）。2.2工程地点：指_________（工程地点）。2.3工程规模：指_________（工程规模）。2.4工程内容：指乙方根据本合同约定进行的工地围挡安装施工。第三章：合同价格3.1合同总价：本合同的签约总金额为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2价格组成：包括工地围挡的材料费、人工费、运输费、安装费及其他相关费用。3.3调整机制：合同价格如需调整，应由甲乙双方协商确定。3.4支付方式：甲方按照乙方完成施工进度的情况，分期支付合同价款。第四章：施工工期4.1工期要求：乙方的施工期限为_________日。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致施工延误，应按约定向甲方支付违约金。4.3工期提前：乙方如提前完成施工，经甲方验收合格后，甲方应支付乙方相应的奖励。第五章：施工质量5.1质量标准：乙方的施工质量应符合国家相关法律法规、行业标准及本合同约定的质量标准。5.2质量控制：乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量。5.3质量验收：施工完成后，由甲方、乙方和丙方共同进行验收，验收合格的，视为施工质量合格。第六章：材料与设备6.1材料供应：乙方负责提供本合同约定的施工材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责提供本合同约定的施工设备，并保证设备正常运行。6.3材料验收：甲方应对乙方提供的材料进行验收，验收合格的，方可用于施工。第七章：施工安全7.1安全要求：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。7.2安全防护：乙方应在施工过程中采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。7.3安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方和丙方，并按约定处理。第八章：环境保护8.1环保要求：乙方在施工过程中应遵守国家环保法律法规，采取有效措施，防止污染环境。8.2环保措施：乙方应负责施工场地及其周边环境的清洁，妥善处理施工废弃物。8.3环保验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交环保验收报告，经甲方、丙方审核合格后，方可投入使用。第九章：合同的变更与解除9.1变更条件：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更，甲乙双方可协商一致进行变更。9.2解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.3变更与解除的程序：变更或解除合同应书面协议，并由双方签字盖章确认。第十章：违约责任10.1甲方违约：甲方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。10.2乙方违约：乙方未按约定履行合同义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。10.3丙方违约：丙方未按约定履行监理职责的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。11.2仲裁：协商不成的，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。11.3诉讼：仲裁裁决不服的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：合同约定的施工内容全部完成后，合同自行终止。12.3合同解除条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等情形，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。13.2知识产权保护：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。第十四章：附件14.1施工图纸：详见附件一。14.2技术规范：详见附件二。14.3材料规格：详见附件三。14.4其他相关文件：详见附件四。（合同方签字盖章处）甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________丙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明甲方附加条款一：质量保修甲方要求乙方对施工完成的工地围挡提供____年的质量保修期。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。甲方附加条款二：工程进度报告甲方附加条款三：变更管理如甲方要求对合同约定的施工内容进行变更，乙方应根据甲方的要求进行变更，并按照变更后的工程量进行价款调整。甲方附加条款四：验收标准甲方有权根据国家相关法律法规和行业标准，对乙方施工的工地围挡进行验收。如乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行整改。甲方附加条款五：违约金计算方式如乙方违反合同约定，甲方有权按照约定标准计算违约金，并要求乙方支付。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明乙方附加条款一：材料供应乙方应保证供应的材料质量，如因材料质量问题导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任。乙方附加条款二：施工安全乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。乙方附加条款三：工程变更如甲方要求对合同约定的施工内容进行变更，乙方应根据甲方的要求进行变更，并按照变更后的工程量进行价款调整。乙方附加条款四：工程延期如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照约定向甲方支付违约金。乙方附加条款五：知识产权保护乙方应保证施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权，如因乙方侵权行为导致甲方承担责任，乙方应承担全部责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第三方中介附加条款一：监理职责丙方应严格按照国家有关法律法规和行业标准，对乙方施工的工地围挡进行监理。如发现乙方施工不符合约定标准，丙方有权要求乙方进行整改。第三方中介附加条款二：沟通协调丙方应积极协调甲方、乙方之间的关系，确保施工过程中的顺利沟通。第三方中介附加条款三：违约处理如丙方违反合同约定，甲方有权按照约定标准计算违约金，并要求丙方支付。第三方中介附加条款四：保密义务丙方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密，未经甲方、乙方同意不得泄露。第三方中介附加条款五：争议解决如合同履行过程中发生争议，丙方应协助甲方、乙方协商解决。如协商不成，甲方、乙方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范3.材料规格4.工程进度报告模板5.质量保修条款6.工程变更管理协议7.验收标准及流程8.违约金计算方式说明9.知识产权保护承诺书10.安全生产管理协议11.保密协议12.争议解决方式说明13.合同履行过程中的沟通协调机制二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定支付合同价款未按约定提供施工场地和条件未按约定时间提供设计图纸或技术规范未按约定履行合同的其他义务2.乙方违约：未按约定完成施工任务或质量不符合标准未按约定提供材料或设备未按约定履行合同的其他义务安全事故或质量问题导致工程延期3.丙方违约：未按约定进行监理或提供虚假报告未按约定协调甲方、乙方关系未按约定履行合同的其他义务三、法律名词及解释：1.工地围挡：指为施工安全而设置的，用以隔离施工现场与外部环境的围墙或其他结构。2.违约金：指当一方违反合同约定时，按照约定标准向对方支付的赔偿金。3.质量保修期：指乙方对施工完成的工地围挡提供的保证期限，在此期限内，如出现质量问题，乙方应负责维修或更换。4.工程变更：指在合同履行过程中，因特殊情况需要对合同约定的施工内容进行修改。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：不可抗力、设计变更、甲方提供材料延迟等。解决方案：协商调整工期、增派施工人员、优化施工计划等。2.材料质量问题：原因：乙方提供的材料不符合质量标准。解决方案：更换不合格材料、乙方承担额外费用、协商处理。3.安全事故发生：原因：乙方施工不规范、安全措施不到位。