建设工程施工合同类型(2024版)

建设工程施工合同类型(2024版)合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。二、合同价格2.1本工程合同总价为本金人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后七个工作日内，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，业主按进度支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，业主向承包商支付剩余的工程款。三、合同履行3.1承包商应按照约定的工期完成工程。具体工期要求如下：（1）开工日期：____________________；（2）竣工日期：____________________。3.2承包商应按照约定的工程内容和质量标准完成工程，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3承包商应按照约定的工程进度完成工程，并按照业主的要求提供相关资料和报告。3.4业主应按照约定的时间和方式支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。四、合同变更和解除4.1合同履行过程中，如果双方同意变更或解除合同，应当签订书面协议，并经双方盖章确认。4.2合同变更或解除后，业主和承包商应当根据变更或解除的内容，按照公平、合理的原则，对已支付和应支付的款项进行调整。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2承包商未按照约定的工期、工程内容、工程质量完成工程的，业主有权要求承包商支付逾期竣工违约金，具体违约金计算方式如下：（1）逾期竣工违约金=合同总价×逾期天数×逾期竣工违约金比例；（2）逾期竣工违约金比例为每天万分之五。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.承包商资质证明文件5.施工组织设计6.工程进度计划7.质量保证书8.安全文明施工措施9.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按照约定的工期完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量不符合相关法律法规及行业标准。3.工程内容不符合约定：承包商未按照约定的工程内容完成工程。4.未按约定支付价款：业主未按照约定的时间和方式支付合同价款。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指建设工程项目的实施主体。2.乙方：指承担建设工程施工任务的承包商。3.合同总价：指本工程合同约定的总价款。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.工程质量：指工程符合相关法律法规及行业标准的情况。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。7.损失：指因违约行为造成的直接经济损失。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度不符合约定：解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况调整合同价款。2.工程质量不符合约定：解决办法：要求承包商按照约定的质量标准重新施工，直至符合要求。3.工期延误：解决办法：按照约定的违约金比例计算逾期竣工违约金，要求承包商支付。4.业主未按约定支付价款：解决办法：催告业主按照约定的时间和方式支付合同价款，必要时可依法提起诉讼。5.其他问题的解决办法：双方根据合同约定和法律法规，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项