2024版朱树英建设工程施工合同

2024版朱树英，建设工程施工合同合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）第一章定义与解释1.1本合同中的“甲方”指：（全称）1.2本合同中的“乙方”指：（全称）1.3本合同中的“工程”指：（全称）1.4本合同中的“施工期”指：自开工之日起至工程竣工交付之日止的期限。1.5本合同中的“合同价格”指：双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润、税费等。1.6本合同中的“违约金”指：一方违反本合同约定，应向对方支付的违约赔偿金。第二章工程范围与施工要求2.1乙方应按甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求，完成工程的所有施工任务。2.2乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。2.3乙方应按照约定的施工进度和工期要求完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程安全，防止事故发生。第三章合同价格与支付3.1本合同的合同价格为：（大写）人民币（小写）元整。3.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价格。3.3乙方完成工程后，甲方应进行验收，验收合格后支付剩余合同价款。3.4双方应依法纳税，如有涉及，税费由乙方承担。第四章工期与违约责任4.1乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担违约责任。4.2甲方应按时提供施工图纸、施工场地、施工材料等，如有延误，应承担违约责任。4.3双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如有违约，应承担违约责任。第五章争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工交付之日止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：

1.施工图纸

2.施工规范

3.技术要求

4.验收标准

5.付款进度表

6.税务文件

7.工程进度计划

8.施工人员名单

9.材料供应合同

10.安全防护措施方案二、违约行为及认定：

1.乙方延期完成工程，视为违约。

2.甲方未按约定时间提供施工图纸、场地、材料等，视为违约。

3.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。

4.双方未按约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同所述的建设工程项目业主。

2.乙方：指承担工程施工任务的具备相应资质和能力的施工单位。

3.施工期：指工程开工至竣工交付的期限。

4.合同价格：指双方约定的工程总价款。

5.违约金：指一方违反合同约定应支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应提前制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同商讨解决方案。

2.施工质量问题：乙方应严格按照施工规范和技术要求进行施工，甲方有权进行监督检查。如发现质量问题，乙方应及时整改，并承担相应责任。

3.材料供应不足：乙方应提前与材料供应商沟通，确保材料供应充足。如遇供应不足情况，应及时与甲方和供应商协商，寻找替代材料或调整施工计划。

4.安全事故发生：乙方应制定严格的安全防护措施，加强施工现场安全管理。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位的情况。

2.适用于各类建设工程施工合同，如房屋建筑、基础设施建设