2024版建设施工合同标准范本

2024版建设施工合同标准范本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程预算：（项目预算）第二条合同主体2.1甲方主体资格及代表：甲方主体资格：__________甲方代表：__________2.2乙方主体资格及代表：乙方主体资格：__________乙方代表：__________第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求及相关国家标准、行业标准进行施工，保证工程质量。4.2工程验收标准：__________4.3工程验收程序：__________第五条工期5.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程内容、工程量及工程进度计划完成施工，确保工程按时交付。5.2工程开工日期：__________5.3工程竣工日期：__________第六条付款方式及进度6.1甲方按照乙方实际完成工程量及本合同约定的付款比例向乙方支付工程价款。6.2付款比例及进度：__________6.3付款方式：__________第七条乙方义务7.1乙方应按照甲方的要求及相关国家标准、行业标准进行施工，确保工程质量。7.2乙方应按照本合同约定的工期完成施工，确保工程按时交付。7.3乙方应承担施工过程中因施工原因造成的人身伤害和财产损失。7.4乙方应按期向甲方提供施工进度报告及工程验收所需的资料。第八条甲方义务8.1甲方应按照本合同约定向乙方支付工程价款。8.2甲方应提供施工所需的设计图纸、施工图纸及相关技术资料。8.3甲方应按照乙方提供的施工进度报告及时进行验收。8.4甲方应承担因甲方原因造成的人身伤害和财产损失。第九条违约责任9.1乙方未按照本合同约定的工期完成施工的，应按照甲方损失的金额向甲方支付违约金。9.2甲方未按照本合同约定的付款方式及进度向乙方支付工程价款的，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款的利息。9.3乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担重新施工及赔偿甲方损失的责任。9.4甲方未按照约定提供设计图纸、施工图纸及相关技术资料的，甲方应承担因此导致乙方停工、窝工等损失的责任。第十条争议解决10.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工图纸3.施工进度报告4.工程验收资料5.工程价款支付证明6.双方主体资格证明文件7.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，认定违约。2.甲方未按照约定的付款方式及进度向乙方支付工程价款，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定，认定违约。4.甲方未按照约定提供设计图纸、施工图纸及相关技术资料，认定违约。5.双方其他违反合同约定的行为，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的委托方。2.乙方：指合同中约定的受托方。3.工程：指合同中约定的建设项目。4.工期：指合同中约定的工程开始施工至工程竣工交付的总时间。5.合同价款：指合同中约定的乙方向甲方提供的工程所需支付的金额。6.违约金：指合同一方违约时，根据合同约定向对方支付的赔偿金。7.逾期付款利息：指甲方未按照约定的付款方式及进度向乙方支付工程价款时，应支付的利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：解决办法：按照合同约定的违约金条款向乙方支付违约金，并要求乙方采取措施加快施工进度。2.遇到甲方付款延误：解决办法：向甲方发出催款通知，要求甲方按照合同约定的付款方式及进度支付工程价款。3.遇到工程质量问题：解决办法：要求乙方按照合同约定重新施工，并承担由此产生的费用。4.遇到合同条款不明确或争议：解决办法：双方协商解决，如协商不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。5.遇到不可抗力因素导致合同无法履行：解决办法：根据合同约定的不可抗力条款处理，双方协商解决由此产生的问题。五、所有应用场景：1.