机场建设工程施工合同

机场建设工程施工合同《篇一》合同编号：____AC____GC____2024____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方为某机场建设工程的项目业主，依据相关法律、法规和政策，经公开招标后选定乙方为该工程的施工单位。现双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就该工程的施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____机场建设工程____1.2工程地点：____省/市/自治区____1.3工程规模：____（详细规模和技术参数）____1.4工程总投资：____元____1.5工程质量标准：____（按照国家及行业相关标准执行）____二、合同金额及支付方式2.1合同金额：____元____2.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到约定的百分比后，甲方支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的90%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下予以支付。三、工程进度及工期3.1工程计划开工日期：____年__月__日____3.2工程计划竣工日期：____年__月__日____3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、乙方义务4.1乙方应按照合同约定的工程规模、技术参数和质量标准进行施工；4.2乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规进行施工，确保工程安全；4.3乙方应承担工程期间的所有税费、保险等相关费用；4.4乙方应配合甲方完成工程验收、质保等工作。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；5.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用及相关损失；5.3甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；5.4双方因履行合同发生争议，应友好协商解决，协商不成时可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（仲裁机构名称）仲裁委员会按照该会的仲裁规则进行仲裁；6.3仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证期满之日终止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日____工程设计文件施工图纸及技术要求相关法律法规和政策文件工程验收标准及方法质量保证书（注：本合同，具体内容以双方实际签订的合同为准。）《篇二》合同编号：____AC____GC____2024____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“咨询机构”）：鉴于甲方为某机场建设工程的项目业主，依据相关法律、法规和政策，经公开招标后选定乙方为该工程的施工单位。为确保工程质量和进度，甲方引入第三方咨询机构专业咨询服务。现双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就该工程的施工及咨询服务事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____机场建设工程____1.2工程地点：____省/市/自治区____1.3工程规模：____（详细规模和技术参数）____1.4工程总投资：____元____1.5工程质量标准：____（按照国家及行业相关标准执行）____二、第三方咨询机构的职责与权益2.1第三方咨询机构应负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程按照约定的规模、技术参数和质量标准进行；2.2第三方咨询机构应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，并必要的意见和建议；2.3第三方咨询机构应协助甲方对乙方进行评估，确保乙方的施工能力和质量符合要求；2.4第三方咨询机构有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方及时整改不符合要求的问题；2.5第三方咨询机构应承担工程期间的所有税费、保险等相关费用；2.6第三方咨询机构应配合甲方完成工程验收、质保等工作。三、乙方的义务与限制3.1乙方应按照合同约定的工程规模、技术参数和质量标准进行施工，并接受第三方咨询机构的监督和管理；3.2乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规进行施工，确保工程安全；3.3乙方应配合第三方咨询机构的工作，及时整改不符合要求的问题；3.4乙方不得以任何理由延迟工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；3.5乙方应按照约定的金额和时间节点支付咨询费用。四、甲方的权利与利益4.1甲方有权对乙方进行评估，并要求乙方及时整改不符合要求的问题；4.2甲方有权根据工程进度和质量情况，暂停或终止乙方的施工合同；4.3甲方有权要求乙方支付违约金，并对乙方造成的损失进行赔偿；4.4甲方有权根据第三方咨询机构的意见和建议，对工程进行调整和优化；4.5甲方在质量保证期内，有权要求乙方进行维修、更换或赔偿。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；5.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用及相关损失；5.3甲方未按照约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；5.4双方因履行合同发生争议，应友好协商解决，协商不成时可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（仲裁机构名称）仲裁委员会按照该会的仲裁规则进行仲裁；6.3仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证期满之日终止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：____年__月__日____工程设计文件施工图纸及技术要求相关法律法规和政策文件工程验收标准及方法质量保证书（注：本合同，具体内容以双方实际签订的合同为准。）本合同引入第三方咨询机构的目的在于提高工程质量和进度，确保乙方的施工过程符合甲方的要求。第三方咨询机构作为独立的第三方，具有专业的监督和管理能力，能够为甲方更为客观和专业的意见和建议。通过增加甲方的权利条款和利益条款，确保甲方的权益得到《篇三》合同编号：____AC____GC____2024____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“咨询机构”）：鉴于甲方为某机场建设工程的项目业主，依据相关法律、法规和政策，经公开招标后选定乙方为该工程的施工单位。为确保工程质量和进度，甲方引入第三方咨询机构专业咨询服务。现双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，就该工程的施工及咨询服务事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____机场建设工程____1.2工程地点：____省/市/自治区____1.3工程规模：____（详细规模和技术参数）____1.4工程总投资：____元____1.5工程质量标准：____（按照国家及行业相关标准执行）____二、乙方的权益与义务2.1乙方应按照合同约定的工程规模、技术参数和质量标准进行施工，并接受第三方咨询机构的监督和管理；2.2乙方应严格按照国家和行业的相关法律法规进行施工，确保工程安全；2.3乙方应配合第三方咨询机构的工作，及时整改不符合要求的问题；2.4乙方有权根据合同约定，要求甲方支付预付款、工程进度款和质量保证金；2.5乙方在质量保证期内，有权要求甲方进行维修、更换或赔偿。三、第三方咨询机构的职责与权益3.1第三方咨询机构应负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程按照约定的规模、技术参数和质量标准进行；3.2第三方咨询机构应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，并必要的意见和建议；3.3第三方咨询机构应协助甲方对乙方进行评估，确保乙方的施工能力和质量符合要求；3.4第三方咨询机构有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方及时整改不符合要求的问题；3.5第三方咨询机构应承担工程期间的所有税费、保险等相关费用；3.6第三方咨询机构应配合甲方完成工程验收、质保等工作。四、甲方的违约及限制4.1甲方未按照约定支付预付款、工程进度款和质量保证金，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；4.2甲方未按照约定施工场地、施工条件和必要的配合，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金；4.3甲方未按照约定时间完成工程验收或提出不符合实际情况的验收意见，乙方有权要求甲方支付违约金。五、争议解决5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；5.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（仲裁机构名称）仲裁委员会按照该会的仲裁规则进行仲裁；5.3仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。六、其他约定6.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份；6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证期满之日终止；6.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：____年__月__日____工程设计文件