2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试绝密预测题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、关于双代号时标网络计划特点的说法，错误的有（）。A.无虚箭线的线路为关键线路B.无波形线的线路为关键线路C.波形线的长度为相邻工作之间的时间间隔D.工作的最早开始时间等于工作箭线左端节点中心所对应的时标值

2、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格。从工程质量缺陷的成因角度分析，这属于（）。A.违背建设程序B.施工与管理不到位C.地质勘察失真D.片面追求进度

3、在卓越绩效模式标准框架图中，（）掌握着组织的发展方向，并密切关注着“结果”，为组织寻找发展机会。A.领导作用B.战略C.资源D.过程管理

4、下列费用中，属于建设工程动态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.工程建设其他费D.设备及工（器）具购置费

5、工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.建设单位代表D.建设单位项目负责人

6、某企业向银行借款，甲银行年利率7.8%，每年计息一次；乙银行年利率7.5%，每季度计息一次，则（）。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比

7、某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。A.勘察设计费B.研究试验费C.引进技术和进口设备其他费D.生产准备费

8、分部工程的划分应按()确定。A.专业性质、工程材料B.主要工种、材料、施工工艺C.独立施工条件、施工程序D.工程部位、专业性质

9、施工图预算可以划分为传统计价模式和工程量清单计价模式，两者的区别是（）。A.计算方式和管理方式的不同B.作用不同C.编制主体不同D.费用构成不同

10、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值

11、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，材料费不包括（）。A.运杂费B.运输损耗费C.燃料动力费D.采购及保管费

12、招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.招标人和施工图审查机构共同B.招标代理机构C.招标人D.招标人和投标人共同

13、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍

14、在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（）。A.以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理B.以便预测各个年度的投资规模C.明确各个项目的按期投产D.以便分年度计划

15、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：A.公共卫生安全B.反垄断C.外汇管制D.劳动者权益保护

16、根据公务员法的有关规定，以下不符合公务员录用条件的是：A.张某曾经因寻衅滋事被劳动教养一年B.李某是美籍华人，但系香港特别行政区永久性居民C.王某曾经被市劳动局辞退D.赵某曾经因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

17、施工进度计划实施中常用的检查方式是()。A.不定期的现场实地检查和监督B.召开施工单位负责人参加的现场会议C.定期收集施工绩效报表资料D.邀请建设单位管理人员面对面交流

18、某工程施工过程中，由于工程质量问题导致3人死亡，13人重伤，直接经济损失500万元，根据质量事故造成的后果，该事故属于（）。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特别重大事故

19、下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书D.审查费用索赔报审表

20、按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）%。A.1B.2C.3D.5

21、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.按设备费百分比形式的概算指标法D.按每吨设备安装费形式的概算指标法

22、工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是（）。A.建筑造型B.设计标准C.设计参数D.结构选型

23、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。A.建设程序B.发承包C.活动主体资格D.工程质量管理法规

24、关于监理企业质量管理体系文件中质量手册的说法，正确的是（）。A.质量手册是指导监理企业开展工作的技术性文件B.质量手册是监理企业实施质量管理体系要素的描述C.质量手册是监理企业具体作业活动的指导性文件D.质量手册是监理企业内部质量管理的纲领性文件

25、关于工程延期审批原则的说法，正确的是（）。A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

26、初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()A.设计方案的优化选择B.工程量清单的编制C.设计预算的审查D.设计变更的审批

27、生产厂方直接运至工地组装、调试的大型设备，应在其自检合格后，由()组织复核，经复核合格后才能予以验收。A.建设单位代表B.监理工程师C.施工总承包单位D.设备系统的运营单位

28、在三阶段设计过程中，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于()。A.所采用的技术方案是否符合总体方案的要求B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求C.使用功能及质量要求是否得到满足D.生产工艺的安排是否先进合理

29、下列工期延误的索赔中，承包人还可以得到费用补偿的是（）。A.不利自然条件B.特殊反常天气C.发包人命令暂停施工D.设计图纸错误

30、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人

31、关于刑事裁判涉财产部分执行的表述，下列哪一选项是正确的？A.判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产，执行没收财产或罚金刑，应保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用B.对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，法院对其执行时，应当通知侦查机关予以处置C.被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：①退赔被害人的损失；②人身损害赔偿中的医疗费用；③其他民事债务；④没收财产；⑤罚金D.执行过程中，被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误，向执行法院提出书面异议，应当通过裁定补正

32、（）的质量控制，是设备制造质量控制的重点。A.制造前B.制造过程C.制造后D.施工中

33、项目监理机构实施设计阶段相关服务时，属于施工图设计协调管理工作的是（）。A.协助审查施工图是否符合工程建设强制性标准B.协助审查施工图中的消防安全性C.协助建设单位建立设计过程的联席会议制度D.***

34、在直方图的绘制中，首先要收集整理数据，用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在（）个以上。A.20B.30C.50D.100

35、影响工程进度的因素中，汇率浮动和通货膨胀等属于（）。A.材料设备因素B.资金因素C.施工技术因素D.社会环境因素

36、某项目建设期3年，建设期内第1年贷款800万元，第2年贷款1000万元，第3年贷款1400万元，按年复利计息，年利率为7%，则该项目建设期利息总和为（）万元。A.183.47B.304.43C.315.95D.331.66

37、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工

38、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.设置质量控制点监控D.跟踪监控

39、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验用的试验机误差应在（）%以内。A.0.5B.1.0C.2.0D.3.0

40、在工程竣工验收时，施工单位的质量保修书中应明确规定保修期限。基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为()。A.终身保修B.三十年C.五十年D.设计文件规定的年限

41、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率

42、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡，50人重伤，6000万元直接经济损失，该事故等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

43、关于基本建设大中型项目开工条件的规定，不正确的是()。A.项目初步设计总概算已经批复B.项目主体工程(或控制性工程)的施工图纸至少可满足连续6个月施工的需要C.项目征地、拆迁和施工场地要“三通一平”工作已经完成，有关外部配套生产条件已签订协议D.项目施工、监理单位已通过招标选定

44、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方

45、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书

46、组织流水施工时，成倍节拍流水施工的特点（）。A.相同施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍B.专业施工队数大于等于施工过程数C.施工段之间没有空闲时间D.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍成倍数关系

47、下列施工阶段投资控制的主要工作中，属于审核竣工结算款工作内容的是（）。A.审查设计单位提出的设计概算、施工图预算B.与建设单位和施工单位协商一致后，应在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表C.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估D.工程竣工结算事宜不能与建设单位、施工单位协商达成一致意见的，按合同约定处理

48、关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系

49、（2022年真题）某工程双代号网络计划如下图所示，图中表明的正确信息是（）。A.工作B的自由时差为1天B.工作C的自由时差为1天C.工作G的总时差为1天D.工作H的总时差为零

50、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单二、多选题

51、工作的总时差是指在不影响（）的前提下，本工作所具有的机动时间。A.本工作最早完成时间B.紧后工作最早完成时间C.网络计划总工期D.紧后工作最早开始时间

52、进行项目财务评价的基本报表有()。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表A.(1)(2)(3)(4)B.(2)(3)(4)(5)C.(3)(4)(5)(6)D.(1)(2)(5)(6)

53、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.提出调整进度计划的措施C.现场实地检查工程进度情况D.分析进度偏差对总工期的影响

54、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，不符合现行强制性标准规定的，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位

55、下列可行性研究内容中，属于市场预测分析的是（）。A.主要投入物供应现状B.工艺技术和主要设备方案C.项目组织机构和人力资源配置D.项目资金来源及使用条件

56、关于总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件的目的的说法，错误的是（）。A.通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点B.通过熟悉工程设计文件，了解工程关键部位的质量要求C.发现图纸差错D.改正图纸差错

57、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场

58、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算

59、（）主要用于对标准设备的采购。A.市场采购B.向生产厂家订货C.招标采购D.赊购

60、国际工程项目建设安装工程费用构成中，属于盈余的是（）。A.现场管理费B.总部管理费C.分包费D.风险费

61、某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在（）完成审查。A.2012年8月20日B.2012年8月31日C.2012年8月22日D.2012年9月11日

62、下列关于宪法的说法，不正确的是：A.宪法是根本大法，但是与其他法律相比，宪法不具有制裁性B.英国是近代宪法的发源地，其宪法是世界上产生最早的刚性宪法C.宪法是公民权利保障书，宪法的法律效力主要体现在其约束政府、官员等权力所有者的行为D.各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文，中国现行宪法即没有附则

63、（2021年真题）根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，必须持证上岗的工种是（）。A.混凝土工B.木工C.建筑架子工D.在吊篮上作业的抹灰工

64、根据《建设工程质量管理条例》，在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，可以与工程质量监督手续合并办理的是（）。A.施工许可证B.招标备案C.施工图审查D.委托监理

65、某工程网络计划中工作C的持续时间为6天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第8天和第10天，则工作C的最早完成时间为第（）天。A.8B.10C.16D.18

66、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d

67、建设活动主体资格的管理属于（）的管理职能。A.业主B.政府C.监理单位D.施工单位

68、某工程双代号网络计划如下图所示，工作D的最早开始时间和最迟开始时间分别是（）。A.2和5B.4和5C.2和7D.4和7

69、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.总时差与进度偏差C.自由时差与总时差D.时间间隔与进度偏差

70、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.阶段性详情报告D.最终详情报告

71、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（）应按程序重新审查。A.建设单位B.施工总承包单位C.项目监理机构D.设计单位

72、某建筑安装工程以直接费为计算基础。已知该工程直接工程费为8000万元，措施费为500万元，间接费费率为12%，利润率为4%，计税系数为3.41%，则该工程的含税造价为()万元。A.9886.82B.10238.42C.12109.77D.12821.03

73、对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程

74、建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工项目负责人D.建设单位总经理

75、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效

76、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。A.以顾客为关注焦点B.关系管理C.领导作用D.全员参与

77、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2

78、关于行政许可的实施程序，下列哪些说法是正确的？A.申请行政许可，原则上书面，书写有困难，可以口头B.当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，行政机关应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容C.行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当出具书面凭证D.被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、行政法规对期限另有规定的除外，此处的30日指的是工作日

79、与发行股票相比，发行债券融资的优点是（）。A.企业财务负担小B.企业经营灵活性高C.便于调整资本结构D.无需第三方担保

80、下列不属于施工单位进度计划内容的是（）。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.单位工程施工进度计划D.月度进度计划

81、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议

82、对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，应（）。A.不予计量B.酌情计量C.全部计量D.减半计量

83、在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。A.钢材的机械及工艺试验取样法B.型钢验收规定C.钢材质量标准D.木材的物理力学试验方法

84、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用()进行跟踪分析。A.排列图B.因果分析图C.控制图法D.直方图法

85、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。A.完全随机抽样B.分层随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样

86、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.工程所需的修复费用D.发包方现场的人员伤亡

87、工程不符合国家或行业的有关技术标准、设计文件及合同中对质量的要求指的是()。A.工程质量不合格B.工程质量问题C.工程质量事故D.工程质量缺陷

88、项目融资属于“非公司负债型融资”，其含义是指（）。A.项目借款不会影响项目投资人（借款人）的利润和收益水平B.项目借款可以不在项目投资人（借款人）的资产负债表中体现C.项目投资人（借款人）在短期内不需要偿还借款D.项目借款的法律责任应当由借款人法人代表而不是项目公司承担

89、2021年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，对比基准日前的相关成本要素，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其它成本要素的价格均未发生变化。则2021年3月，应调整的合同价的差额为（）万元。A.84B.126C.1584D.1626

90、总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用

91、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。A.勘察场地的工程地质条件B.岩土工程问题C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查D.工程勘察成果的齐全、可靠

92、监理工程师进行隐蔽工程质量验收的前提是()，并对施工单位的《_______报验申请表》及相关资料进行审查。A.施工单位已经自检B.施工分包单位已经自检并合格C.施工单位已经自检并合格D.施工单位与施工分包单位已经共同检验

93、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。A.影响因素多B.质量波动大C.检验特殊性D.终检局限性

94、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间

95、某工程双代号网络计划如图3-43所示，其关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4

96、在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。A.加工处理收集到的实际进度数据B.调查分析进度偏差产生的原因C.实际进度与计划进度的对比分析D.跟踪检查进度计划的执行情况

97、网络计划中，某项工作进度拖延的时间超过其自由时差但未超过其总时差，下列说法正确的是（）。A.会影响总工期，但不会对后续工作产生影响B.不会影响总工期，但会对后续工作产生影响C.会影响总工期，也会对后续工作产生影响D.不会影响总工期，也不会对后续工作产生影响

98、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容不包括（）。A.进度控制工作流程B.进度控制人员的职责分工C.工程进度款的支付时间与方式D.进度控制的方法和具体措施

99、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用

100、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（）。A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B.批准相应的人工、材料、机具费C.批准相应的措施项目费D.不予批准

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：本题考核知识点为时标网络计划中时间参数的判定。AB选项，凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。C选项，因为不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，也就是在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。D选项，工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。

2、答案：A本题解析：考核工程质量缺陷的成因。常见质量缺陷的原因：（1）违背建设程序；（2）违反法规行为；（3）地质勘察失真；（4）设计差错；（5）施工与管理不到位；（6）操作工人素质差；（7）使用不合格的原材料、构配件和设备；（8）自然环境因素；（9）盲目施工；（10）使用不当。建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

3、答案：A本题解析：本题考查的是《卓越绩效评价准则》的结构模式与评价内容。“领导作用”掌握着组织的发展方向，并密切关注着“结果”，为组织寻找发展机会。

4、答案：B本题解析：建设投资可以分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部分由建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息和国家新批准的税费、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费和建设期利息。

5、答案：B本题解析：本题考查的是施工质量控制的工作程序。在工程开始前，施工单位须做好施工准备工作，待开工条件具备时，应向项目监理机构报送工程开工报审表及相关资料。审查合格后，则由总监理工程师签署审核意见，并报建设单位批准后，总监理工程师签发开工令。

6、答案：B本题解析：乙银行年实际利率=（1+7.5%/4）^4-1=7.7%，小于甲银行年利率7.8%。

7、答案：C本题解析：2022/2021版教材P34本题考查的是工程建设其他费用的组成。出国人员费用、来华人员费用、技术引进费、利息、担保费、检验鉴定费。

8、答案：D本题解析：本题考核的是分部工程的划分。分部工程是单位工程的组成部分，一个单位工程往往由多个分部工程组成。分部工程可按专业性质、工程部位确定。

9、答案：A本题解析：本题考查的是施工图预算概述。按预算造价的计算方式和管理方式的不同，施工图预算可以划分为以下两种计价模式：（1）传统计价模式；（2）工程量清单计价模式。

10、答案：A本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本数n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。

11、答案：C本题解析：本题考查重点是“按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成”。按照费用构成要素划分，建筑安装工程费由人工费、材料（包含工程设备，下同）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。内容包括：①材料原价：是指材料、工程设备的出厂价格或商家供应价格；②运杂费是指材料、工程设备自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用；③运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；④采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料、工程设备的过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。因此，本题的正确答案为C。

12、答案：C本题解析：2022/2021版教材P130本题考查的是工程量清单编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

13、答案：D本题解析：具体组织措施包括：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间；③增加劳动力和施工机械的数量。

14、答案：B本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。投资计划年度分配表是根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金或银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据。选项A为工程一览表的作用；选项C为工程项目进度平衡表的作用；选项D工程项目年度计划的作用。参见教材P7。

15、答案：A、B、C、D本题解析：《司法解释一》第10条规定：“有下列情形之一，涉及中华人民共和国社会公共利益、当事人不能通过约定排除适用、无需通过冲突规范指引而直接适用于涉外民事关系的法律、行政法规的规定，人民法院应当认定为涉外民事关系法律适用法第四条规定的强制性规定：（一）涉及劳动者权益保护的；（二）涉及食品或公共卫生安全的；（三）涉及环境安全的；（四）涉及外汇管制等金融安全的；（五）涉及反垄断、反倾销的；（六）应当认定为强制性规定的其他情形。”

16、答案：B、D本题解析：《公务员法》第24条规定：“下列人员不得录用为公务员：（一）曾因犯罪受过刑事处罚的；(二)曾被开除公职的；(三)有法律规定不得录用为公务员的其他情形的。”而劳动教养并非是因为犯罪而受到刑事处罚，辞退也并非开除公职。据此可知，AC项错误，D项正确。《公务员法》第11条规定：“公务员应当具备下列条件：(一)具有中华人民共和国国籍；(二)年满十八周岁；(三)拥护中华人民共和国宪法；(四)具有良好的品行；(五)具有正常履行职责的身体条件；(六)具有符合职位要求的文化程度和工作能力；(七)法律规定的其他条件。”美籍华人不具有中国国籍，不符合我国公务员的录用条件。因此，B项正确。

17、答案：B本题解析：2021/2020教材P131-132在建设工程施工过程中，监理工程师可以通过以下方式获得其实际进展情况：(1)定期地、经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料；(2)由驻地监理人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况；(3)由监理工程师定期组织现场施工负责人召开现场会议。

18、答案：C本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

19、答案：C本题解析：考核我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认；工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书。参见教材P9。

20、答案：C本题解析：按照2017年修订的《建设工程质量保证金管理办法》的相关规定，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%

21、答案：D本题解析：概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。概算指标形式较多，概括起来主要可按以下几种指标进行计算：①按占设备价值的百分比（安装费率）的概算指标计算；②按每吨设备安装费的概算指标计算。

22、答案：A本题解析：设计方案评审

23、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理制度体系。政府对工程建设程序管理包括工程报建、施工图设计文件审查、工程施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督、施工验收备案等管理。

24、答案：D本题解析：本题考查的是质量管理体系的建立。质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则，应阐明监理单位的质量方针和质量目标，并描述其质量管理体系的文件，它对质量管理体系作出了系统、具体而又纲领性的阐述。参见教材P28。

25、答案：D本题解析：选项A错误，导致工期拖延确实属于非承包单位的原因；选项B错误，只有当所延长的时间超过其相应的总时差时，才能批准工程延期。选项C错误，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知不是工程延期审批原则。

26、答案：A本题解析：按照设计工作的先后顺序，限额设计控制工作的主要内容（即纵向控制）依次包括：①初步设计要重视方案选择。即总设计师按照审定的可行性研究阶段的投资估算，在各专业进一步分解、落实。②施工图预算应严格控制在批准的设计概算以内，并以初步设计工程量控制为重点。③加强设计变更的管理工作。能不变更，则不变更；必须变更，则早变更。

27、答案：B本题解析：工地交货的大型设备，一般由厂方运至工地后组装、调整和试验，经自检合格后再由监理程师组织复核，复核合格后才予以验收。

28、答案：B本题解析：暂无解析

29、答案：D本题解析：考核索赔费用的计算。在工期索赔中，属于客观原因所致，不应给予费用补偿；凡纯属业主方面的原因（选项D的设计图纸错误）造成拖期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C，由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内，暂停施工并未削减该项目的实施，没有导致利润的减少。参见教材P185。

30、答案：B本题解析：考点:分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。参见教材P166。

31、答案：A本题解析：《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第9条规定，判处没收财产的，应当执行刑事裁判生效时被执行人合法所有的财产。执行没收财产或罚金刑，应当参照被扶养人住所地政府公布的上年度当地居民最低生活费标准，保留被执行人及其所扶养家属的生活必需费用。故A项正确。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第5条第2款规定，对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关出具解除手续，但裁定中应当指明侦查机关查封、扣押、冻结的事实。故B项错误。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第13条规定，被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：(一)人身损害赔偿中的医疗费用;(二)退赔被害人的损失;(三)其他民事债务;(四)罚金;(五)没收财产。债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第(一)项规定的医疗费用受偿后，予以支持。故C项错误。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第15条规定，执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理;无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理，故D项错误。

32、答案：B本题解析：考点:设备制造的质量控制内容。制造过程的质量控制，是设备制造质量控制的重点。参见教材P201。

33、答案：C本题解析：工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：（1）协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称“四新”）在相关部门的备案情况；（2）协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论，共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，集思广益，根据项目的具体特性和处于主导地位的专业要求进行综合分析，提出解决的方法；（3）协助建设单位开展深化设计管理。

34、答案：C本题解析：考点:工程质量统计分析方法。用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在50个以上。参见教材P71。

35、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。汇率浮动和通货膨胀等属于资金因素。

36、答案：B本题解析：第一年贷款利息=800×0.5×7%=28万元第二年贷款利息=（800+28+1000×0.5）×7%=92.96万元第三年贷款利息=（800+28+1000+92.96+1400×0.5）×7%=183.47万元建设期贷款利息=28+92.96+183.47=304.43万元

37、答案：A本题解析：本题考查的是国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务。由于工料测量师在工程建设中的主要任务就是对项目投资进行全面系统的控制，因而他们被誉为"工程建设的经济专家"和"工程建设中管理财务的经理"。

38、答案：B本题解析：监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的巡回监控。

39、答案：B本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验及复验。试验用的试验机误差应在1%以内。参见教材P84

40、答案：D本题解析：暂无解析

41、答案：D本题解析：选项A错误，投资收益率指标作为技术方案主要的决策依据不太可靠；选项B错误，投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，但不能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果；选项C错误，净现值不可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率。

42、答案：C本题解析：2022/2021版教材P190本题考查的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

43、答案：B本题解析：项目主体工程(或控制性工程)的施工图纸至少满足连续3个月施工的需要，不是至少可满足连续6个月施工的需要。

44、答案：D本题解析：2022/2021版教材P131、本题考查的是工程量清单编制。分项工程代码为七至九位。项目编码010101004002，表示建筑工程与装饰工程（01）；土石方工程（01）；土方工程（01）；挖基坑土方（004）；清单顺序码（002）。

45、答案：D本题解析：本题考查重点是“质量管理体系文件的编制内容”。指导书是指导监理工作开展的技术性文件，应按照国家与行业有关工程监理的法律法规、规范标准和质量手册“产品实现”章节中有关监理服务的策划与控制内容进行编制。作业指导书的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。因此，本题的正确答案为D。

46、答案：B本题解析：2022/2021版教材P26～28本题考查的是成倍节拍流水施工。选项A是固定节拍的流水施工的特点；选项C是加快的成倍节拍流水施工的特点；选项D成倍节拍流水施工在同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等。

47、答案：D本题解析：2022/2021版教材P8～9本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。选项A，属于工程勘察设计阶段的投资控制或服务；选项B，属于处理费用索赔；选项C，属于处理施工单位提出的工程变更费用。

48、答案：C本题解析：①因果关系是实行行为与实害结果之间的一种引起与被引起的关系，甲的行为本身不具有法益侵害的危险，甚至减少了法益侵害的危险，不是实行行为，故甲的行为与乙的死亡之间没有因果关系。A选项错误。②刑法上的因果关系具有内容的特定性，要成立交通肇事罪必须是行为人的违章行为制造了不被法律允许的交通危险，该危险现实化为特定的交通事故，才能认定违章行为与特定交通事故之间存在因果关系。甲的违章行为虽然与重伤之间存在条件关系，但交通事故并非甲违章行为引发的危险的现实化，故不应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为。B选项错误。③无共犯关系则属于同时正犯，差不清楚是造成的，根据存疑时有利于行为人的原则，不能将死亡结果归属于任何一人；若有共犯关系则两人都要对死亡结果负责任。C选项正确。④抢劫罪的因果关系进程要求“压制反抗，强行取财”如果行为人取得对方财物并不是压制反抗强行取得，那么抢劫行为与取得财物之间就没有因果关系。D选项错误。

49、答案：A本题解析：2022教材P62～63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。选项BC，工作C、G为关键工作，其自由时差和总时差均为0；选项D，工作H的总时差为1天。

50、答案：B本题解析：考点:工程延期的控制。监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。（1）选择合适的时机下达工程开工令；（2）提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；（3）妥善处理工程延期事件。参见教材P135。

51、答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是网络计划时间参数的概念。总时差TFi－j（TFi）：在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差FFi－j（FFi）：在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。

52、答案：B本题解析：项目财务评价的基本报表有：现金流量表、损益和利润分配表、资金来源与运用表、借款偿还计划表和资产负债表等。固定资产投资估算表和生产成本估算表是项目财务评价的辅助报告。

53、答案：C本题解析：本题考查的是进度监测的系统过程。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。参见教材P90。

54、答案：C本题解析：如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

55、答案：A本题解析：1.产品（服务）市场分析；2.主要投入物市场预测：（1）主要投入物供应现状，（2）主要投入物供需平衡预测；3.市场竞争力分析；4.营销策略；5.主要投入物与产出物价格预测；6.市场风险分析。

56、答案：D本题解析：本题考查的是图纸会审与设计交底。总监理工程师组织监理人员熟悉工程设计文件是项目监理机构实施事前质量控制的一项重要工作。其目的：一是通过熟悉工程设计文件，了解设计意图和工程设计特点．工程关键部位的质量要求；二是发现图纸差错，将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。注意题干是选择错误的，故选项D符合题意。

57、答案：D本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。参见教材P191。

58、答案：C本题解析：2022/2021版教材P111本题考查的是设计概算的内容和编制依据。设计概算文件的编制应视项目情况采用三级概算（总概算、综合概算、单位工程概算）或二级概算（总概算、单位工程概算）编制形式。

59、答案：A本题解析：市场采购主要用于对标准设备的采购。

60、答案：D本题解析：盈余包括利润和风险费。

61、答案：C本题解析：本题考查重点是“工程质量管理主要制度”。施工图审查原则上不超过下列时限：①一级以上建筑工程，大型市政工程为15个工作日，二级及以下建筑工程，中型及以下市政工程为10个工作日；②工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。因此，本题的正确答案为C。

62、答案：A、B、C、D本题解析：宪法也具有制裁性，其制裁性体现在罢免有关人员、撤销法律法规等，A错误；英国产生的是柔性宪法，B错误；宪法的效力适用于所有公民，C错误；各国宪法典在总体结构上一般包括序言、正文和附则，D错误。

63、答案：C本题解析：2022/2021版教材P120本题考查的是巡视与旁站。根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对于建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、焊接切割操作工以及经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业人员，必须持施工特种作业人员操作证上岗。

64、答案：A本题解析：教材页码P11-12在建设工程开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督于续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

65、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。C工作的最早开始时间＝max{8，10}＝10（天），C工作的最早完成时间＝最早开始时间＋持续时间＝10＋6＝16（天）。

66、答案：C本题解析：考核成倍节拍流水施工。流水节拍8d、4d、8d、8d的最大公约数为4d，则流水步距为4d。参见教材P29。

67、答案：B本题解析：2022/2021版教材P6本题考查的是工程质量管理制度体系。建设活动主体资格的管理属于政府的管理职能。

68、答案：A本题解析：本题关键线路是A-C-F，总工期是14天，B结束后就可以进行D工作，所以D的最早开始时间是第2天结束，最迟时间是不影响G的开始，所以14-6-3=5，答案是A。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P103本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对其后续工作产生影响，此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法；如果工作的进度偏差未超过该工作的自由时差，则此进度偏差不影响后续工作，因此，原进度计划可以不作调整。

70、答案：B本题解析：延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理即延期意向通知。

71、答案：C本题解析：施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

72、答案：B本题解析：含税造价=（直接工程费+措施费+间接费+利润）*（1+相应税率）=(8000+500)*(1+12%)*(1+4%)*(1+3.41%)=10238.42（万元）。

73、答案：A本题解析：考点:施工进度控制目标的确定。对于大型建设工程项目，应根据尽早提供可动用单元的原则，集中力量分期分批建设，以便尽早投入使用，尽快发挥投资效益。参见教材P118。

74、答案：A本题解析：建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

75、答案：A本题解析：三个试件测量值的算术平均值作为该组试件的强度值；三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时，则把最大及最小值一并去除，取中间值作为该组试件的抗压强度值；如最大值和最小值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。最小值与中间值比较：（47.6-42.3）/47.6=11.13%，最大值与中间值比较：（54.9-47.6）/47.6=15.34%，因此应把最大及最小一并去除，取中间值47.6MPa为抗压强度值。

76、答案：B本题解析：2022/2021版教材P24本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。关系管理，与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。

77、答案：C本题解析：

78、答案：B、C本题解析：①申请行政许可必须是书面形式，不得以口头方式提出申请，所以A选项说法错误，不当选。②在行政许可中，当事人提交的申请材料不齐全或者不符合法定形式，应当当场或者5日之内一次性告知申请人需要补正的全部内容，所以B选项说法正确，当选。③行政主体无论是否受理申请人的行政许可申请，都应当向申请人出具加盖本机关专用印章和注明日期的书面凭证，所以C选项表述正确，当选。④被许可人需要延续许可有效期的，应当在该许可有效期届满30日前提出延续申请，法律、法规、规章对期限另有规定的除外。而不是法律、行政法规对期限另有规定的除外，行政许可中的期限都是工作日，不包括法定节假日。所以D选项表述错误，不当选。综上，本题的正确答案是BC。

79、答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是债务资金筹措的渠道与方式。债券筹资的优点：筹资成本较低、保障股东控制权、发挥财务杠杆作用、便于调整资本结构。

80、答案：D本题解析：本题考查的是施工单位的计划系统。施工单位的进度计划包括：施工准备工作计划、施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划。

81、答案：A本题解析：2022/2021版教材P155本题考查的是资金使用计划的编制。投资控制的目的是为了确保投资目标的实现。因此，监理工程师必须编制资金使用计划，合理地确定投资控制目标值，包括建设工程投资的总目标值、分目标值、各详细目标值。

82、答案：A本题解析：2022/2021版教材P160本题考查的是工程计量的原则。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

83、答案：C本题解析：2022/2021版教材P104本题考查的是施工质量控制的依据。有关材料及其制品质量的技术标准包括：水泥、木材及其制品、钢材、砌块、石材、石灰、砂、玻璃、陶瓷及其制品；涂料、保温及吸声材料、防水材料、塑料制品；建筑五金、电缆电线、绝缘材料以及其他材料或制品的质量标准。选项AD属于有关材料或半成品等的取样